Образец договора на изготовление металлоконструкций из материалов заказчика

Договор на изготовление и поставку металлоконструкций предполагает, что поставщик обязуется передать в оговоренный срок производимые или закупаемые им изделия из металла покупателю. Покупатель, в свою очередь, обязан принять и оплатить товар, а затем – использовать его исключительно в предпринимательских целях.

ДОГОВОР № ____на оказание полиграфических услуг

г. Новокуйбышевск                                                                          «____» _____________  20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Монополия», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Шалаевой Светланы Ивановны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________ , именуем____ в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________ , действующе__ на основании _______________________________ , заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1 Исполнитель обязуется выполнить согласно заявке «Заказчика» и передать, а «Заказчик» принять и оплатить на условиях, установленных настоящим Договором следующие работы:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.2 Работы выполняются из материалов «Исполнителя», его силами и средствами.1.3 Срок выполнения работ – ____ ( ____________ ) рабочих дней с момента поступления предоплаты на р/счет Исполнителя при условии предоставления всей необходимой информации по заказу «Исполнителю».1.4 Риск случайной гибели или случайного повреждения продукции несет «Исполнитель» до момента сдачи работ «Заказчику».

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. «Заказчик» имеет право:2.1.1. Требовать от «Исполнителя» надлежащего выполнения его обязанностей, предусмотренных настоящим Договором.2.1.2. Изменить условия Договора в отношении результата работ до начала выполнения работ.2.2. Обязанности «Заказчика»:2.2.1. Предоставить «Исполнителю» информацию (образцы, файлы), необходимые для выполнения работ.2.2.2. Произвести оплату в порядке и размере, предусмотренных настоящим Договором.2.2.3. Принять работу в соответствии с условиями настоящего Договора.2.3. «Исполнитель» имеет право:2.3.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания «Заказчика».2.3.2. Требовать надлежащего исполнения «Заказчиком» его обязанностей по настоящему Договору.2.4. Обязанности «Исполнителя»:2.4.1. Выполнить работы качественно и в соответствии с предоставленной «Заказчиком» информацией (образцом). 2.4.2. Сдать «Заказчику» работы по акту выполненных работ.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

3.1 Сдача работы «Исполнителем» и приемка ее «Заказчиком» оформляется актом выполненных работ, который подписывается обеими сторонами.3.2 «Заказчик» обязан осмотреть результат работ, а при обнаружении недостатков немедленно заявить об этом «Исполнителю».3.3 «Исполнитель» самостоятельно и за свой счет устраняет недостатки, обнаруженные «Заказчиком» при приемке работ.3.4 «Заказчик» вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены «Исполнителем».3.5 Право собственности на результат выполненных работ переходит к «Заказчику» с момента подписания сторонами акта выполненных работ.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

4.1. Стоимость заказа определяется по согласованию сторон до начала выполнения работ и составляет _________ ( ___________________________________ ) рублей ____ копеек. НДС не предусмотрен (упрощенная система налогообложения, уведомление УФНС № 16 по Самарской области № 580 от 06.12.2007 года).4.2. Порядок оплаты — безналичный расчет.4.3. «Заказчик» вносит на расчетный счет «Исполнителя» _____ % стоимости заказа в качестве предоплаты.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения сторонами всех обязательств по договору.6.2.  Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению сторон.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

7.1. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, решаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования разногласий, стороны передают спор на рассмотрение арбитражного суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями сторон.8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

10. ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН.

ДОГОВОР N ____ на разработку, изготовление и поставку рекламной/сувенирной продукции

г. ___________ «___»_________ ___ г.

__________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________, действующ__ на основании __________________, с одной стороны, и __________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________, действующ___ на основании __________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Подрядчик принимает на себя обязательство по разработке, изготовлению (далее по тексту — «работы») и поставке рекламной/сувенирной продукции ____________________ (указать наименования продукции) Заказчику партиями в количестве, указанном в заказе на разработку и изготовление каждой партии продукции.

1.2. Работы, предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора, выполняются в следующем порядке:

1.2.1. Заказчик подает Подрядчику заказ на разработку и изготовление определенной партии рекламной/сувенирной продукции (далее по тексту — «продукция»), содержащий сведения о виде, количестве продукции, сроке выполнения работ и иных существенных условиях.

1.2.2. Стороны составляют и подписывают техническое задание, в котором указывают: вид и количество продукции, подлежащей разработке и изготовлению Подрядчиком, сроки выполнения работ, стоимость работ, сроки и порядок оплаты, а также иные существенные условия по усмотрению Сторон.

1.2.3. После выполнения работ по техническому заданию в полном объеме Сторонами составляется и подписывается акт выполненных работ.

1.3. После выполнения работ, предусмотренных техническим заданием (п. 1.2 настоящего Договора), Подрядчик осуществляет поставку разработанной и изготовленной продукции Заказчику в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Договором.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. В течение _____________ дней с момента подписания Сторонами технического задания (п. 1.2 настоящего Договора) предоставлять Подрядчику логотипы, слайды, тексты,, технические характеристики и другие необходимые для выполнения работ материалы.

2.1.2. Производить приемку результата выполненных работ в порядке, сроки и на условиях, которые установлены настоящим Договором.

2.1.3. По требованию Подрядчика незамедлительно предоставлять ему необходимую информацию, сведения и материалы.

2.1.4. Принимать поставляемую Подрядчиком по настоящему Договору продукцию.

2.1.5. Оплачивать цену договора в размере, порядке и сроки, которые установлены настоящим Договором и соответствующим техническим заданием.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.2.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора в случае, если Подрядчик не приступает к исполнению своих обязанностей в сроки, установленные настоящим Договором и соответствующим техническим заданием, либо выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным.

2.2.3. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

2.3. Подрядчик обязуется:

2.3.1. Разработать и изготовить продукцию в соответствии с условиями технического задания к настоящим Договором и передать ее в собственность Заказчика.

2.3.2. Выполнять работы с надлежащим качеством и в установленные настоящим Договором и соответствующим техническим заданием сроки.

2.3.3. При выполнении работ руководствоваться указаниями Заказчика.

2.3.4. Осуществить поставку продукции Заказчику по адресу, указанному в разделе 10 настоящего Договора.

2.4. Подрядчик вправе:

2.4.1. Не приступать к выполнению работ, а начатые работы приостановить в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательства, установленного п. 2.1.1 настоящего Договора.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена договора (цена выполнения работ по разработке и изготовлению соответствующей партии продукции, а также цена поставки такой партии продукции Заказчику), а также порядок ее оплаты устанавливаются Сторонами в соответствующих технических заданиях.

3.2. Оплата цены договора производится в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.3. Датой платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.4. После выполнения работ по каждому техническому заданию Сторонами производится сверка взаимных расчетов, в результате которой оформляется соответствующий акт.

ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ. ПОСТАВКА ПРОДУКЦИИ

4.1. В течение _____________ дней с момента подписания Сторонами технического задания (п. 1.2.2 настоящего Договора) Подрядчик представляет на утверждение Заказчика разработанные макеты продукции.

4.2. Заказчик обязуется в срок не позднее ______________________ дней с момента получения макетов рассмотреть их и утвердить либо предоставить Подрядчику свои замечания и срок для устранения таких замечаний.

После устранения замечаний Подрядчик повторно представляет на утверждение Заказчику макеты продукции. Согласование производится в установленные настоящим пунктом сроки и порядке.

Права Заказчика в случае неустранения Подрядчиком замечаний в установленный срок определяются п. 2.2.3 настоящего Договора.

4.3. После согласования макета продукции Подрядчик выполняет работы по изготовлению продукции в срок, установленный техническим заданием к настоящему Договору.

4.4. По окончании изготовления продукции Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности продукции к отгрузке.

4.5. В срок, установленный соответствующим техническим заданием, Подрядчик доставляет продукцию Заказчику по адресу, установленному в разделе 10 настоящего Договора.

4.6. Одновременно с продукцией Заказчику передается акт выполненных работ в двух экземплярах, а также товаросопроводительные документы на продукцию.

4.7. Заказчик обязуется в течение _______________________ дней после получения акта выполненных работ подписать его или представить Подрядчику мотивированный отказ от его подписания в письменном виде с указанием всех претензий к поставленной продукции.

4.8. В случае если в установленный п. 4.7 настоящего Договора срок от Заказчика не поступит подписанный акт выполненных работ либо мотивированный отказ от его подписания, акт выполненных работ считается подписанным, а работы выполненными надлежащим образом на ________________ день с момента получения акта Заказчиком.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Неисполнение каких-либо обязательств, предусмотренных настоящим Договором, влечет за собой возможность применения штрафных санкций, подлежащих выплате виновной Стороной.

5.2. В случае нарушения срока поставки продукции, установленного техническим заданием, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки в размере ___% от цены партии продукции, определенной в соответствующем техническом задании, за каждый день просрочки.

5.3. В случае нарушения срока оплаты цены договора, установленного техническим заданием, Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в размере ___% от не оплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

5.4. В случае обнаружения Заказчиком продукции, не соответствующей утвержденному макету, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика:

— соразмерного уменьшения цены договора;

— безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

— возмещения своих расходов на устранение недостатков (п. 2.2.3 настоящего Договора), а в случае, если недостатки не будут устранены Подрядчиком в разумный срок, отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, таких, как военные действия, забастовки, пожары, стихийные бедствия, революции и иные обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить.

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1 настоящего Договора, сроки, предусмотренные настоящим Договором для исполнения соответствующих обязательств, отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства или их последствия.

6.3. О наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1 настоящего Договора, Стороны извещают друг друга немедленно. При этом Сторона, для которой наступили подобные обстоятельства, обязана предоставить другой Стороне подтверждение соответствующего органа.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Стороны будут стремиться разрешать все разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, путем переговоров и консультаций.

7.2. Если указанные разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «___»_____________ ___ г.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, а также в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Переписка Сторон (обмен документами, сообщениями) производится по факсу с незамедлительным направлением соответствующей Стороной подлинников документов, сообщений другой Стороне заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной Стороны подлинников документов, сообщений представителю другой Стороны.

Документы, сообщения, полученные по факсу, считаются действительными до момента получения Сторонами подлинников таких документов, сообщений.

Документы, сообщения направляются по номеру факса, указанному в разделе 10 настоящего Договора.

Документы, сообщения считаются направленными по факсу надлежащим образом при условии сообщения представителем другой Стороны номера входящего документа.

9.2. Настоящий Договор регулирует отношения по выполнению Подрядчиком работ по разработке и изготовлению продукции для Заказчика и отношения по поставке продукции Заказчику (смешанный договор).

Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

9.4. Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга о перемене своего местонахождения и/или почтовых адресов, платежных реквизитов.

9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Подрядчик:
__________________________ __________________________
__________________________ __________________________
__________________________ __________________________
__________________________ __________________________
__________________________ __________________________
__________________________ __________________________
__________________________ __________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик: Подрядчик:

__________________________ __________________________
(должность) (должность)

______________/___________ _____________/____________
(Ф.И.О., подпись) (Ф.И.О., подпись)

М.П. М.П.

ДОГОВОР N ____ на изготовление сувенирной продукции (работа выполняется иждивением подрядчика; стоимость работ определена в договоре)

г. ____________
«___»________ ___ г.

_________________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в
(наименование или Ф.И.О.)
лице ___________________________________________, действующего на основании
(должность, Ф.И.О.)
_______________________________________________________, с одной стороны, и
_______________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице
(наименование или Ф.И.О.)
________________________________________________, действующего на основании
(должность, Ф.И.О.)
________________________________________________________, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по изготовлению следующей сувенирной продукции: __________________, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.

1.2. Качественные характеристики, количество продукции, вид изделий, пожелания Заказчика к оформлению продукции, а также предполагаемые сроки выполнения работы указаны в задании Заказчика (Приложение N __).

1.3. Для изготовления сувенирной продукции Подрядчик использует собственное сырье и материалы. Стоимость сырья и материалов включается в стоимость работ, установленную настоящим Договором.

1.4. Подрядчик обязуется выполнить работу в следующие сроки:

1.4.1. Дата начала работ: __________________.

1.4.2. Дата окончания работ: __________________.

1.4.3. Общая продолжительность выполнения работ составляет ______________.

1.5. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость корректировки сроков выполнения работ, то такие изменения должны оформляться дополнительными соглашениями к настоящему Договору по согласованию Сторон.

1.6. Подрядчик несет ответственность за нарушение начального и конечного сроков выполнения работы.

СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению по настоящему Договору, составляет ______ (____________) руб., включая НДС 18%.

2.2. Заказчик обязуется оплатить выполненную работу Подрядчика в течение ____ (________) банковских дней с момента получения от Подрядчика оригиналов следующих документов: акта приема-передачи выполненных работ (Приложение N ___), счета, счета-фактуры, накладной ТОРГ-12 — путем перечисления денежных средств, указанных в п. 2.1 настоящего Договора, на расчетный счет Подрядчика.

2.3. Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненным надлежащим образом с момента списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Не позднее _______ с момента получения от Заказчика задания на изготовление сувенирной продукции (Приложение N ___) подготовить дизайн-макет (варианты: рисунок, чертеж) сувенира каждого вида и направить дизайн-макет на утверждение Заказчику. Утвержденный (подписанный) Заказчиком дизайн-макет сувенирной продукции становится неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.1.2. Не позднее _______ с момента окончательного согласования с Заказчиком дизайна сувенирной продукции приступить к выполнению работы и завершить работу не позднее _______ с момента ее начала.

3.1.3. По окончании работ уведомить Заказчика о готовности продукции к приемке, согласовать дату приема-передачи результатов работ, подготовить к этой дате оригиналы документов, предусмотренных п. 2.2 настоящего Договора.

3.1.4. В день, согласованный Сторонами для приема-передачи сувенирной продукции, передать продукцию по акту приема-передачи выполненных работ 1 . В случае если у Заказчика имеются претензии к качеству результата работ, согласовать с Заказчиком сроки и порядок устранения выявленных недостатков.

3.1.5. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

— иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Не позднее ______ с момента подписания Сторонами настоящего Договора направить Подрядчику задание Заказчика.

3.2.2. Не позднее ______ с момента получения от Подрядчика дизайн-макета сувенирной продукции направить Подрядчику:

а) согласие с разработанным дизайн-макетом;

б) возражения по существу.

3.2.3. По получении от Подрядчика уведомления о готовности продукции к приему-передаче согласовать дату, принять результат работ не позднее согласованной даты. При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

3.2.4. Принять и оплатить выполненную работу в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.2.5. Заказчик обязан оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы, а именно ____________________________.

3.3. Подрядчик вправе:

3.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ на основании представленных отчетных документов.

3.3.2. Требовать своевременной оплаты работ в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Договора.

3.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения работ.

3.3.4. Привлекать третьих лиц для исполнения обязательств по настоящему Договору. Подрядчик несет ответственность за действия третьих лиц, выполняющих работу по настоящему Договору, как за свои собственные.

3.3.5. Выполнить работу по настоящему Договору до окончания срока, установленного в п. 1.4.2 настоящего Договора (досрочно). В случае досрочного выполнения работ предупредить об этом Заказчика и согласовать с ним дату приема-передачи результата работ.

3.3.6. В случаях, когда исполнение работы по договору стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в договоре цены с учетом выполненной части работы.

3.3.7. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по договору подряда препятствует исполнению договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. В этом случае Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

3.4.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.

3.4.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Договоре порядком.

3.4.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

3.4.5. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

3.4.6. Если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

3.4.7. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

3.4.8. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

3.4.9. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

4.1. Подрядчик несет ответственность за соответствие сувенирной продукции требованиям задания Заказчика и утвержденного Заказчиком дизайн-макета. В случае изготовления некачественной продукции и/или не соответствующей указанным требованиям Заказчик вправе по своему выбору:

4.1.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в дополнительно согласованный Сторонами срок.

4.1.2. Потребовать от Подрядчика безвозмездно выполнить работу заново.

4.1.3. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных документально подтвержденных убытков.

4.2. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненной работы Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. В случае нарушения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. п. 3.2.1 — 3.2.3 настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере ______ руб. за каждый день просрочки.

4.4. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. п. 3.1.1 — 3.1.4 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки, предусмотренной п. 4.3 настоящего Договора.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Разногласия между сторонами, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

5.2. В случае если результат переговоров не будет достигнут, Стороны передают спор в суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

6.2.1. По письменному соглашению Сторон.

6.2.2. В одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 — 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723, п. 2 ст. 731, п. 3 ст. 737 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за _____ до даты предполагаемого расторжения.

7.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары, иные стихийные бедствия.

7.2. Сторона, для которой наступило действие непреодолимой силы, обязана в срок __________ известить контрагента о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Изменения условий настоящего Договора оформляются путем составления дополнительных соглашений, которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8.4.1. Задание Заказчика (Приложение N ___).

8.4.2. Дизайн-макет сувенирной продукции (Приложение N ___).

8.4.3. Акт приема-передачи выполненных работ (Приложение N ___).

АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: ___________________ Подрядчик: ___________________

М.П. М.П.

ДОГОВОР №

г._____________                                                  «___»_____________201__ г.

_______________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и, ______________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________ , действующего на основании ___________________ с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить работы (оказать услуги) по разработке, изготовлению и доставке полиграфической продукции, а Заказчик обязуется оплатить эти работы (услуги) на условиях настоящего Договора и Дополнительных соглашений к нему. Детальные условия выполнения работ (оказания услуг) определяются Сторонами в Дополнительных соглашениях, которые являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Выполнить работы (оказать услуги), указанные в п. 1.1. настоящего Договора, Заказчику на условиях, определенных в Дополнительных соглашениях к настоящему Договору. Дополнительные соглашения оформляются в качестве приложений к настоящему Договору и являются его неотъемлемыми частями. В Дополнительных соглашениях определяется наименование работ (услуг), их стоимость, требования к качеству и объемам работ (услуг), сроки выполнения, а также иные необходимые условия операций, совершаемых Исполнителем.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Своевременно и полностью оплачивать стоимость работ (услуг) Исполнителя в размере и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Дополнительными соглашениями к нему.

2.2.2. Своевременно и полностью передавать Исполнителю материалы, требуемые для выполнения работ (оказания услуг), указанных в п. 1.1. настоящего Договора и детализированных в соответствующем Дополнительном соглашении к настоящему Договору.

2.2.3. В течение 3 (Трех) дней с момента получения подписанного Исполнителем Акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) (далее — «Акт») подписать Акт и направить его Исполнителю либо в указанный срок направить Исполнителю свои мотивированные возражения. В случае неполучения Исполнителем Акта или мотивированного отказа в указанный срок обязательства Исполнителя считаются надлежаще исполненными, а работы (услуги) принятыми по умолчанию.

3.1. Денежные средства, оговоренные в Дополнительном соглашении, перечисляются Заказчиком на расчетный счет Исполнителя в порядке предоплаты, в течение 5-ти (Пяти) банковских дней с момента подписания соответствующего Дополнительного соглашения, если иное не оговорено в соответствующем Дополнительном соглашении к настоящему Договору. Обязательство по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика в полном объеме в соответствии с соответствующим Дополнительным соглашением к настоящему Договору.

3.2. Исполнитель приступает к выполнению работ (оказанию услуг) не ранее поступления предоплаты в размере, предусмотренном Дополнительным соглашением к настоящему Договору. В случае задержки оплаты сроки сдачи работ (услуг) Заказчику сдвигаются на время задержки, если иное не оговорено в соответствующем Дополнительном соглашении к настоящему Договору. Такой сдвиг сроков со стороны Исполнителя не расценивается в качестве невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязательств Исполнителем.

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору и/или Дополнительным соглашениям к нему Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и международными договорами Российской Федерации.

4.2. Дополнительными соглашениями к настоящему Договору может быть предусмотрена дополнительная ответственность Сторон.

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение одного календарного года с момента его подписания Сторонами. В случае, если за 30 дней до дня окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит об иных намерениях, Договор считается продленным на тех же условиях на каждый последующий календарный год.

5.2. Каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив другую Сторону не позднее, чем за тридцать дней.

5.3. Досрочное прекращение действия настоящего Договора не освобождает Заказчика от обязательств по оплате расходов, фактически понесенных Исполнителем во исполнение настоящего Договора.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ОСВОБОЖДАЮЩИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение настоящего Договора, которое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего Договора, которые Стороны не могли не предвидеть, не предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам относятся: наводнения, землетрясения, забастовки, действия органов власти и управления, а также другие обстоятельства вне контроля Сторон.

6.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Надлежащим доказательством наличия таких обстоятельств и их продолжительности будут служить документы, выданные соответствующими компетентными организациями.

6.3. В случаях, предусмотренных в п.6.1. настоящего Договора, сроки исполнения обязательств по настоящему Договору продлеваются соразмерно времени, в течение которого действуют эти форс-мажорные обстоятельства и их последствия.

6.4. В случае, когда форс-мажорные обстоятельства продолжают действовать более 3-х месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от настоящего Договора, направив письменное уведомление другой Стороне.

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, по возможности будут решаться путем переговоров между Сторонами.

7.2. Если Стороны не смогут решить спор путем переговоров, то он может быть передан на рассмотрение в Арбитражный суд ______________.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу в случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

8.2. Ни одна из Сторон не имеет право передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

8.3. Исполнитель для выполнения своих обязательств по настоящему Договору вправе совершать сделки с третьими лицами.

8.4. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОНИСПОЛНИТЕЛЬ

к Договору № ____

На оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции

____________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, ________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________ , действующего на основании ___________________________ с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», руководствуясь положениями вышеуказанного Договора (далее — «Договор»), договорились о нижеследующем:

1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить следующие работы:

2. Общая стоимость работ Исполнителя составляет ________ рублей (________________), в том числе НДС (18%).

3. Заказчик оплачивает общую стоимость работ Исполнителя не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента выставления счета Исполнителем.

Срок исполнения работ составляет 30 (тридцать) календарный дней с момента подачи материалов и оплаты.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Приложением, Стороны руководствуются Договором.

6. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                           ЗАКАЗЧИК:

Образец договора на монтаж металлоконструкций

Договор на монтаж металлоконструкций является одной из разновидностей договора подряда. Предмет этих отношений состоит в том, что подрядчик обязуется в определенный срок за плату произвести в интересах заказчика работы по монтажу металлических конструкций. Как следует подойти к заключению договора на монтаж металлоконструкций? Вопрос этот всецело определяется конкретной ситуацией, конкретными потребностями сторон. Следует учитывать, что тщательная проработка ряда положений  соглашения особенно значительно влияет на последующее выполнение работ. Например, следует внимание определиться с тем, каким именно способом исполнитель должен осуществить работы, каков объем его гарантийных обязательств будет в случае установления недоработок, и каков будет порядок их устранения. Существенным условием здесь является то, какие именно работы в связи с изготовлением и монтажом конструкции придется произвести, а также к какому сроку. Как правило, монтажные работы состоят из нескольких этапов, и растягиваются на несколько рабочих дней, а то и месяцев. В этом случае в договоре разумным будет предусмотреть разделение проводимых работ на этапы, определив соответственно и условия оплаты. Немаловажным будет и определение схемы привлечения к работам субподрядчиков: в случае реализации крупного проекта, к его реализации подрядчики часто привлекают сторонних лиц, и для заказчика представляется разумным закрепить в условиях соглашения  порядок согласования с ним субподрядчиков.

Мы предлагаем воспользоваться имеющемся на нашем сервисе интерактивным шаблоном, который позволит изготовить соглашение, соответствующее законодательству России в полном объеме.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Стороны определяют своих уполномоченных представителей, которые наделены правом решать все оперативные вопросы, связанные с выполнением настоящего Договора, в том числе, и вопросы, связанные с приостановлением и возобновлением выполнения Задания. Представители Заказчика должны быть доступны для Исполнителя с 10:00 до 18:00 в рабочие дни.

ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

_________________ 20__  г.

1.1. Исполнитель изготавливает полиграфическую продукцию (далее «Продукция») в соответствии с условиями, изложенными ниже.

а. Доставка осуществляется силами и за счет Заказчика

б. Доставка осуществляется силами Исполнителя за счет Заказчика

б.1. Адрес доставки:

б.2. Дата и время доставки:

б.3. Стоимость доставки вкл. НДС:

4.2 При задержке в начале приемки Продукции, доставленной Исполнителем Заказчику, более чем на 45 минут от установленного в п. б.2, Заказчик дополнительно перечисляет на счет Исполнителя  __________  рублей.

4.3. В случае, если начало приемки доставленной Продукции задерживается по причине отсутствия Заказчика по адресу доставки более двух часов, Продукция возвращается на склад Исполнителя; при этом Исполнитель считается надлежащим образом исполнившим свои обязанности по доставке. Повторная доставка производится после уплаты Заказчиком  штрафа, в соответствии с п. 5.2. Спецификации и оплаты услуг Исполнителя по повторной доставке по установленной в п.п. б.3. п. 5.1 Спецификации  стоимости.

Как составить договор поставки металлоконструкций

Соглашение между поставщиком и покупателем заключается в письменной форме. В документе должны присутствовать такие пункты:

• сведения о сторонах сделки (ФИО, должность, основание полномочий);
• предмет (наименование, количество, качество, ассортимент товаров);
• стоимость и порядок оплаты;
• порядок передачи имущества;
• ответственность за нарушение условий;
• основания для расторжения сделки.

В тексте соглашения также необходимо указать, кто из сторон организует и оплачивает доставку товара. Перевозку продукции может осуществлять поставщик, сам заказчик или сторонняя транспортная организация.