Образец договора сдачи оборудования в аренду

Кликните на текст документа чтобы развернуть его целиком.

ДОГОВОР

технического обслуживания оборудования

«» 2023 г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с условиями Договора Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по техническому обслуживанию (далее по тексту – Услуги) оборудования (далее по тексту – «Оборудование»), а Заказчик обязуется оплатить следующие Услуги: . Оборудование: .

1.2. Задание Заказчика направляется Исполнителю в письменной форме и утверждается исполнителем. В случае невозможности выполнения задания Заказчика Исполнитель обязан уведомить об этом в течение рабочих дней.

1.3. Техническое обслуживание Оборудования включает в себя следующие услуги:

1.3.1. подготовку и ввод в эксплуатацию Оборудования;

1.3.2. выполнение обязательного объема работ по профилактическому осмотру и ремонту в определенные сроки;

1.3.3. устранение возможных дефектов и замену дефектных деталей;

1.3.4. технический инструктаж при вводе Оборудования в эксплуатацию, а также при его обслуживании и использовании;

1.3.5. инспекцию в определенном объеме с определенной периодичностью;

1.3.6. плановую замену деталей по состоянию, наработке;

1.3.7. проведение текущего и капитального ремонта;

1.3.8. снабжение запасными частями.

1.4. При необходимости для оказания услуг Исполнитель вправе привлекать третьих лиц, имеющих необходимую квалификацию. При этом Исполнитель несет ответственность за действия привлеченных третьих лиц.

1.5. Место оказания услуг: .

1.6. Исполнитель оказывает Услуги ежемесячно.

1.7. Объем и сроки незапланированного оказания Услуг определяются письменными заявками Заказчика.

СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

2.1. Услуги в соответствии с п.1.3.1. оказываются .

2.2. Услуги в соответствии с п.1.3.2. оказываются ежемесячно на пятый рабочий день месяца с период с до .

2.3. Услуги в соответствии с п.1.3.3. оказываются в течение с момента обнаружения дефекта.

2.4. Услуги в соответствии с п.1.3.4. – 1.3.8 оказываются по утвержденному графику.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. Оплачивать Услуги в размерах и сроки, предусмотренные Договором.

3.1.2. Принять оказанные Услуги в соответствии с условиями Договора.

3.1.3. Не передавать полученную от Исполнителя информацию, связанную с оказанием услуг по Договору, третьим лицам и не использовать ее иным образом, способным привести к нанесению ущерба интересам Исполнителя.

3.1.4. Выполнять условия и следовать рекомендациям, данным Исполнителем по правильной эксплуатации и хранению Оборудования.

3.1.5. Допускать к работе с Оборудованием, если подразумевается ее специфичность, только сотрудников, имеющих соответствующие допуски и разрешения.

3.2. Исполнитель обязуется:

3.2.1. Оказывать Услуги качественно и в срок в соответствии с условиями Договора.

3.2.2. Осуществить по заявке Заказчика все виды технического обслуживания и ремонта Оборудования в строгом соответствии с техническими инструкциями завода изготовителя.

3.2.3. Приступить к оказанию Услуг не позднее Количество дней рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика.

3.2.4. Осуществлять по заявке Заказчика поставку оригинальных запасных частей и расходных материалов, необходимых для проведения технического обслуживания и ремонта Оборудования.

3.2.5. Оказывать техническому персоналу Заказчика практическую и консультационную помощь при эксплуатации Оборудования.

3.2.6. Передать Услуги Заказчику согласно условиям Договора.

3.2.7. Не передавать и не показывать третьим лицам, находящуюся у Исполнителя документацию Заказчика.

3.2.8. Восстановить оригиналы полученных от Заказчика документов в случае их утраты за свой счёт.

3.3. Заказчик вправе:

3.3.1. Не возмещать расходы, понесенные Исполнителем при оказании Услуг.

3.3.2. Контролировать оказание Услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

3.3.3. Вызывать Исполнителя во всех случаях неисправности Оборудования.

3.3.4. Отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически осуществленных последним расходов на оказание Услуг.

3.4. Исполнитель вправе:

3.4.1. Требовать оплаты за оказанные Услуги.

3.4.2. Отказаться от исполнения Договора при условии полного возмещения Заказчику понесенных убытков.

3.4.3. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по Договору. В случае непредставления либо неполного или неверного представления Исполнителем информации Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обязательств по Договору до представления необходимой информации.

ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМА УСЛУГ

4.1. В течение Срок сдачи услуг рабочих дней со дня окончания Услуг Исполнитель обязан представить Заказчику документы:

4.1.1. Отчет об оказанных услугах – 1 (один) экземпляр;

4.1.2. Акт сдачи-приема оказанных услуг – 2 (два) экземпляра;

4.1.3. Счет-фактуру – 1 (один) экземпляр.

4.2. Заказчик обязан либо принять услуги, указанные в Акте, подписав Акт, либо направить Исполнителю письменные мотивированные возражения к Акту в течение рабочих дней, в противном случае услуги считаются принятыми.

4.3. Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом в случае подписания Сторонами Акта только при условии передачи Исполнителем всех документов.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ

5.1. Стоимость Услуг составляет рублей включая НДС, в месяц.

5.2. Стоимость услуг может быть скорректирована Исполнителем в одностороннем порядке при существенном изменении условий оказания услуг. В случае корректировки стоимости Исполнитель направляет Заказчику уведомление за 30 дней до даты предполагаемого изменения стоимости.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Оплата Услуг по Договору осуществляется в следующем порядке: .

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством России.

7.2. Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Сторон.

7.3. Выплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязанностей, предусмотренных Договором.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ ИЗ ДОГОВОРА

8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора не является для Сторон обязательным.

8.2. Претензионные письма направляются Сторонами заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении адресату по месту нахождения Сторон.

8.3. Срок рассмотрения претензионного письма составляет три рабочих дня со дня получения адресатом.

8.4. Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством.

ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.

9.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не позднее Срок уведомления о форс-мажоре календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

9.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Договор вступает в силу с даты заключения.

10.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

10.3. Договор может быть расторгнут одной из сторон с уведомлением другой Стороны за дней до даты предполагаемого расторжения.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения Договора.

11.2. Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.

11.3. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Договор подряда на ремонт медицинского оборудования — соглашение двух контрагентов, в рамках которого одна из сторон выполняет работы в соответствии с техническим заданием, а другая осуществляет приемку и оплату этих работ.

Ремонт медицинского оборудования и различной медицинской техники – неотъемлемая составляющая эксплуатации и бесперебойной работы изделий медицинской техники (ИМТ) в условиях больших нагрузок.

В основном проведение ремонта связано с износом ИМТ. Однако могут быть и другие причины в зависимости от отдельных технических характеристик оборудования.

Ремонт медицинских изделий подразделяется на следующие виды:

• Плановый;
• Текущий;
• Аварийный;
• Капитальный.

В ходе ремонта и в зависимости от его вида определяются этапы проведения работ. Так, в зависимости от степени неисправности медицинского оборудования определяется сложность проводимой технической операции.

Отметим, что проведение ремонта сопровождается заключением договора подряда в письменной форме. Он порождает взаимные права и обязанности сторон, которые регулируются условиями соглашения.

В роли субъектов по указанному соглашению выступают следующие контрагенты:

• Подрядчик – лицо, выполняющее определенные соглашением работы в рамках технического задания;
• Заказчик – лицо, которое осуществляет заказ, приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ.

Содержание договора может быть весьма обширно в зависимости от важности проводимых работ. Так, существуют типовые договоры с общими условиями и индивидуально разрабатываемые соглашения под конкретное задание.

В качестве существенных условий понимаются предмет, цена и сроки исполнения обязательств. Так, они фиксируются в самостоятельных разделах документа. Помимо этого, в тексте документа могут прописываться дополнительные условия. К ним можно отнести положения о правах, обязанностях, ответственности контрагентов и форс-мажорных ситуациях.

Правильное и скрупулезное отношение к заключению договора подряда позволит гарантировать надлежащее исполнение обязательств Контрагентами. В случае же неисполнения, упростит процедуру отстаивания своих прав в ходе судебных разбирательств.

В содержании статьи мы детально разберем процесс оформления договора подряда, обратив внимание на каждый раздел документа.

Преамбула

19 января 2025 года

ОАО «Мед Престиж», в лице исполняющего обязанности генерального директора Кикова Глеба Анатольевича, действующего на основании Устава,

именуемое далее «Заказчик», с одной стороны,

ООО «Кедр», в лице руководителя отдела по ремонту оборудования Киреева Василия Васильевича, действующего на основании доверенности от 13.11.2024 г. №221-338/271,

именуемое далее «Подрядчик», с другой стороны,

заключили настоящий договор о нижеследующем:

Под преамбулой понимается раздел, в котором указываются данные о контрагентах, вступающих в гражданские правоотношения. Так, данный раздел выступает в роли вступительной части документа, где указываются следующие данные:

• Наименование организаций и/или имена сторон;
• ФИО представителей организаций (у юридических лиц);
• Документы, на основании которых контрагенты имеют полномочия на заключение договора.

Под предметом договора принято понимать работы или услуги, которые оказываются и проводятся в рамках правоотношений между субъектами. Так, в разделе прописывается перечень работ, которые Подрядчик проводит в соответствии с условиями договоренности.

Образец соответствующего раздела будет представлен ниже:

Согласно договору, заключенному между сторонами, Подрядчик обеспечивает проведение работ, связанных с ремонтом медицинского оборудования (далее также – работы) в соответствии с содержанием технического задания, которое прописано в Приложении 1 к указанному договору (далее – Приложение 1), а Заказчик осуществляет приемку и оплату этих работ.

Прием работ сопровождается оформлением Акта выполненных работ (далее – Акт).

Срок, согласно которому должны быть проведены работы, установлен договором и составляет: с __ __ _____ г. до __ __ _____ г.

Цена договора

Данный раздел содержит информацию о стоимости проводимых Подрядчиком работ. Также сюда можно включить положения о порядке и сроках оплаты выполненных работ.

Образец данного раздела может выглядеть так:

Оплата работ, проведенных Подрядчиком, производится в рублях и составляет _____________________ руб. __ коп.

Цена, установленная соглашением, не подлежит изменению в ходе его исполнения.

Оплата осуществляется путем денежного перевода по указанным реквизитам в течение 5 (Пяти) календарных после подписания соответствующего Акта.

Данный раздел является важнейшей составляющей договора. В нем фиксируются положения, которые отражают взаимные права и обязательства сторон в рамках заключенной сделки.

Ниже мы представим типовой образец данного раздела:

• Обеспечить проведение работ в рамках условий договора;
• В случае невозможности выполнения работ по каким-либо причинам, незамедлительно известить об этом Заказчика.

• Осуществить выплату в порядке, который предусмотрен условиями договора;
• Сопроводить прием и оплату работ путем заключения соответствующего Акта.

Указанный раздел предназначен для фиксации положений, связанных с взаимной ответственностью контрагентов. Основными положениями в таком разделе выступают следующие общие формулировки:

При нарушении условий, установленных соглашением, Контрагенты несут ответственность согласно требованиям законодательства Российской Федерации.

При несвоевременном исполнении обязательств, за каждый просроченный день начисляется пеня в размере ____________.

Заключение

В завершении указываются реквизиты контрагентов и ставятся подписи, после чего договор подряда на ремонт медицинского оборудования.

Договор аренды оборудования

Аренда оборудования — шаг, на который идут предприниматели, если покупка дорогостоящей техники не входит в их планы. Например, если нужно выполнить конкретную задачу, которая не относится к их основной деятельности. В таких случаях заключают договор аренды, о котором пойдет речь в нашей статье.

Оборудование относится к движимому имуществу: к нему применимы нормы гл. 34 ГК. Если основной деятельностью арендодателя является прокат техники и инструментов, то заключают соглашение о прокате (ст. 626 ГК), в остальных случаях — договор аренды оборудования.

При подготовке документа нужно уделить внимание условиям сделки и обязанностям сторон, в частности, определить, кто ответственен за пусконаладочные работы и техобслуживание.

Обязательными условиями соглашения являются:

• предмет договора (что арендуется) — данные, позволяющие установить объект имущества. При их отсутствии условие об объекте аренды являются несогласованным, а договор — незаключенным (ст. 432, 606, п. 3 ст. 607 ГК, п.15 Постановления Пленума ВАС РФ № 73 от 17 ноября 2011 года);
• ставка, размер и порядок внесения арендной платы в силу ст. 606 ГК;
• условия, которые арендатор и(или) арендодатель посчитают существенными (необходимые для достижения соглашения между сторонами) — ст. 432 ГК.

Нужно детально описать базовые характеристики арендуемого оборудования, а также определить цель передачи материальных ценностей:

• временное владение и пользование;
• только пользование на определенный срок (см. ст. 606 ГК).

Если перечень оборудования не ограничивается одним наименованием, то нужно подробно указать параметры каждого из арендуемых объектов в приложении (ссылка на него должна быть в тексте).

Приложение — неотъемлемая часть соглашения. В нем должны быть указаны аналогичные реквизиты из договора. Для удобства сведения размещают в таблице.

Важно! В случае отсутствия сопроводительной и технической документации в комплекте арендатор вправе потребовать от арендодателя предоставления недостающих документов или расторжения договора, а также компенсации убытков (п. 2 ст. 611 ГК). В частности, обязательно наличие инструкции по эксплуатации, технического паспорта, сертификата качества, пригодности и прочих документов от производителя. Приемка оборудования осуществляется на основании акта: данный момент обычно отображается в договоре.

Юридические нюансы при заключении договора оборудования

Типовой образец договор аренды оборудования содержит размер арендной платы, сроки и порядок перечисления денежных средств. Если пункт об оплате в соглашении отсутствует, то считается, что выплаты производятся на условиях, характерных для данного вида сделок в силу п. 1 ст. 614 ГК.

Чаще всего механизм оплаты прост: арендатор перечисляет арендодателю предоплату раз в месяц по среднерыночной ставке.

В период действия договора размер арендной платы может меняться:

• по соглашению сторон — неограниченное количество раз;
• по требованию одной из сторон — раз в год (при отсутствии иной оговорки в договоре, см. п. 3 ст. 614 ГК). При наличии претензий, вопрос можно решить через суд.

В блоке «Права и обязанности сторон» должны быть подробно описаны все ключевые моменты по аренде. Стороны в любом случае обязаны соблюдать законодательные требования, в частности:

Таким образом, главной обязанностью арендатора, помимо внесения своевременной оплаты арендованной техники, является соблюдение надлежащего режима эксплуатации и хранения оборудования.

Такие условия, как ответственность за ремонт и пусконаладку, должны быть отражены как в договоре, так и в акте передачи оборудования.

К прочим важным условиям договора относятся порядок продления и досрочного расторжения соглашения, алгоритм действий арендатора и арендодателя при наступлении форс-мажора. Также нужно указать судебную инстанцию для решения возможных спорных ситуаций. По общему правилу подавать в суд нужно по месту нахождения ответчика (см. ст. 28 ГПК).

Документ составляется в письменной форме (п. 1 ст. 609 ГК) и может содержать следующие данные и разделы:

Законодательство не предъявляет строгих требований к содержанию и формату договора аренды оборудования. Для удобства можно воспользоваться выше представленной структурой или придумать свою, в зависимости от специфики предмета договора и воли сторон.

Если вам нужна помощь в составлении договора аренды, обратитесь к юристу из международной компании «РосКо». Оставить заявку можно на сайте rosco.su.

ДОГОВОР № УНП

Производственно-торговое частное унитарное предприятие «Рамок», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Яско.В.Ф., действующего на основании Устава, и ____________________________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________________, действующий на основании _______________________, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает Исполнителю выполнение работ по техническому обслуживанию (далее — ТО), гарантийному и послегарантийному ремонту контрольно-кассовых машин (далее –ККМ) и другого оборудования требующего технического обслуживание далее по тексту «оборудование».

Дополнительный список оборудования, в отношении которого будет осуществляется ТО, устанавливается в Дополнительных соглашениях, в Таблице №1, и являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

Количество оборудования, находящего на ТО может изменяться, в зависимости от потребностей Заказчика.

Общий список оборудования, в отношении которого осуществляется ТО, устанавливается в последним Приложении, в Таблице №1, и являются неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. ТО оборудования включает: проверку технического состояния (работоспособности); внешний осмотр и установленных средств контроля; чистка термопечатающего устройства (ТПУ); запуск тестов самопроверки и проверку работоспособности; выдача рекомендаций о необходимости проведения текущего/планового ремонта, консультирование Заказчика по вопросам эксплуатации.

1.3. Исполнитель обслуживает оборудование Заказчика согласно действующему Прейскуранту на оказываемые работы, услуги, по тарифу ТО-1. Прейскурант находиться в публичном доступе на сайте www.RAMOK.by
Исполнителя.

2. Обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. производить ежемесячное ТО оборудования согласно перечню работ по ТО, указанному в пункте 1.2 настоящего договора и в руководстве по эксплуатации оборудования производителя;

2.1.2. обеспечить явку электромеханика в течение 36 часов с момента поступления заявки на выполнение гарантийного и послегарантийного ремонта, если оборудование не может быть доставлено в центр технического обслуживания (далее – ЦТО) Исполнителя;

2.1.3. осуществлять: обучение персонала Заказчика с выдачей удостоверений; проверку работоспособности оборудования; модернизацию оборудования в соответствии с требованиями завода-изготовителя и действующего законодательства; снятие показаний; программирование; перепрограммирование; ввод в эксплуатацию оборудования; проведение текущего, среднего, капитального ремонта; замену узлов и блоков, элементов питания. Данный вид услуг платный, согласно Прейскуранту Исполнителя;

2.1.4. по требованию Заказчика выдавать резервный ККМ на время проведения ремонта;

2.1.5. дефектовать оборудование и выдавать техническое заключение о его ремонтонепригодности;

2.1.6. составлять техническое заключение об исправности оборудования;

2.1.7. извещать налоговые органы о вновь вводимом в эксплуатацию оборудовании, и всех случаях применения неисправного и снятого с ТО оборудования;

2.1.8. производить установку средств контроля   оборудования после его ремонта;

2.1.9. предоставлять возможность получения Заказчиком консультаций по телефону и в офисе Исполнителя по работе оборудования.

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1. при наличии у Заказчика задолженности (п.4.3.) перед Исполнителем по оплате ТО и ремонтов:

— не производить ремонт оборудования до погашения задолженности;

— снимать оборудование с ТО в одностороннем порядке;

-требовать погашения задолженности.

2.2.2. расторгнуть договор с Заказчиком в одностороннем порядке в случаях просрочки оплаты за ТО более чем на 60 дней, не выполнения рекомендаций Исполнителя или по причине невозможности связаться с Заказчиком.

2.3. Исполнитель обеспечивает:

2.3.1. информационную помощь Заказчику в выборе и приобретении оборудования;

2.3.2. помощь Заказчику в приобретении расходных материалов для оборудования;

2.3.3. подменный фонд резервного оборудования;

2.3.4. гарантию на проведенные ремонтные работы сроком на 90 дней;

2.3.5. проверку задолженности по УНП Заказчика, на сайте www.RAMOK.by или в личном кабинете;

2.3.6. предоставлять доступ к технической и эксплуатационной документации на сайте www.RAMOK.by

2.4. Заказчик обязуется:

2.4.1. выполнять правила эксплуатации, указанные в руководстве по эксплуатации оборудования;

2.4.2. предоставлять оборудование техническому персоналу Исполнителя для проведения ТО в местах, указанных Заказчиком, или доставлять оборудование в ЦТО Исполнителя;

2.4.3. доставлять оборудование в мастерскую ЦТО, если неисправность невозможно устранить на месте нахождения оборудования и требуется ремонт в условиях мастерской;

2.4.4. обеспечить присутствие представителя налогового органа, если это необходимо;

2.4.5. нести ответственность за сохранность средств контроля, установленных ЦТО, в соответствии с их номерами, записанные в паспорте-формуляре;

2.4.6. своевременно оплачивать Исполнителю услуги по ТО и ремонтам;

2.4.7. письменно, за 30 дней, извещать Исполнителя о снятии оборудования с ТО;

2.4.8. письменно извещать Исполнителя об изменении юридического адреса, банковских реквизитов, места установки оборудования, в 10-дневный срок со дня их изменения.

2.5. Заказчик имеет право:

2.5.1. расторгнуть договор, предварительно известив Исполнителя за 30 дней;

2.5.2. информировать Исполнителя о своевременности и качестве ТО, гарантийного и послегарантийного ремонта.

2.5.3. получать консультации по работе оборудования;

2.5.4. выбирать вид ТО из Прейскуранта.

2.5.5. добавлять или снимать оборудование с ТО.

3. Ответственность сторон

3.1. В случае нарушения п. 2.4.1. настоящего договора и выхода оборудования из строя по вине Заказчика, оборудование снимается с гарантии, все последующие ремонты платные и производится за счет Заказчика;

3.2. В случае нарушения п. 2.4.2. и п.2.4.8. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, письменно известив соответствующий налоговый орган и Заказчика;

3.3. За качество ТО и ремонтных работ, сохранность принятого в ремонт оборудования ответственность несет Исполнитель.

4. Цены и порядок расчетов

4.1. Расчет за работы по ТО осуществляется по договорным ценам. Стоимость работ определяется согласно действующему Прейскуранта Исполнителя;

4.2. Действующий Прейскурант является публичным и находиться в свободном доступе на сайте www.RAMOK.by в разделе клиентам, прайс-листы, Прейскурант на выполняемые работы, услуги.

4.3. Оплата за ТО оборудования производится Заказчиком ежемесячно не позднее 5 числа следующего за месяцем проведения ТО, путем перечисления суммы, причитающейся по договору, на расчетный счет Исполнителя. Заказчик оплачивает ремонтные работы согласно акту выполненных работ в размере 100 % по факту их выполнения.

4.3. Стоимость работ, не указанных в Прейскуранте Исполнителя, согласовывается отдельным протоколом согласования цены, подписываемым Сторонами. Порядок расчетов и сроки выполнения таких работ оговариваются отдельно в каждом конкретном случае.

4.4. Исполнитель оставляет за собой право увеличения расценок на ТО в одностороннем порядке с последующим уведомлением Заказчика не менее чем за 30 дней до вступления в действие Прейскуранта, в том числе путем размещения Прейскуранта на сайте www.RAMOK.by.

5. Срок действия договора

5.1. Срок действия настоящего договора с момента подписания и до полного выполнения своих обязательств.

5.2. Договор заключается на один год и считается пролонгированным на каждый последующий год на тех же условиях, если ни одна из Сторон не заявит о расторжении договора.

5.3. Договор может быть расторгнут по инициативе любой Стороны предварительно известив другую Сторону не менее чем за 30 дней, путем направления письма с уведомлением.

5.4. Договор считается расторгнутым с момента завершения всех взаиморасчетов Сторон.

6. Юридические адреса сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ: УП «Рамок», 220036, г. Минск, ул. Лермонтова, 29. Р/с BY32BLBB30120100001879001001 в ЦБУ 538 ОАО «Белинвестбанк» г. Минск, ул. Коржа 11А, код банка BLBBBY2X. УНП 100001879 ОКЮЛП 14668049. Тел./факс 322-22-80.

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК

­­­­­­­­­_______________________                                                                         _________________________

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к договору № УНП от Дата 202_г.

г. Минск                                                                                                         Дата
202_г.

Производственно-торговое частное унитарное предприятие «Рамок», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Яско В.Ф., действующего на основании Устава, и _______________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________, действующий на ________________________________________________, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору № УНП (далее – договор) о нижеследующем:

2.   Исполнитель выполняет работы ТО-1 согласно Прейскуранта на оказание работ, услуг, на оборудование, оформленное в Таблице 1.

3.   В случае изменения ТО на оборудование, Заказчик составляет письменное заявление с указанием ТО на которое хочет перейти.

4.   Все Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью настоящего договора.

5.   Настоящее дополнительное соглашение составлено в 3 экземплярах.

ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                                                         ЗАКАЗЧИК

поставки и монтажа оборудования

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. Предметом Договора является поставка Оборудования согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью Договора. Поставщик принимает на себя обязательства по поставке и монтажу Оборудования в соответствии со спецификацией. Поставляемое Оборудование имеет соответствующие Сертификаты. Покупатель принимает на себя обязательства по принятию и оплате оборудования и работ по монтажу в соответствии с условиями настоящего Договора.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

2.1. Поставщик обязуется передать Оборудование Покупателю в срок не более календарных дней с момента получения авансового платежа, согласно п. 3.2. настоящего Договора.

2.2. Поставка Оборудования осуществляется по следующему адресу Покупателя: .

2.3. Оборудование считается переданным Поставщиком и принятым Покупателем после подписания Сторонами товарной накладной и акта выполненных работ.

2.4. Право собственности и риск случайной гибели на Оборудование переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания Покупателем товарной накладной и акта выполненных работ.

2.5. Поставщик обязуется передать Покупателю оборудование, соответствующее государственным стандартам Российской Федерации, установленным для данного вида оборудования, а также техническим условиям и сертификатам завода-изготовителя оборудования, и предоставить эксплуатационную документацию на данное оборудование.

2.6. Поставщик обязуется осуществить поставку оборудования в упаковке, которая бы обеспечила сохранность оборудования во время транспортировки и до передачи оборудования Покупателю.

2.7. Поставщик обязан уведомить Покупателя о готовности Оборудования к передаче не позднее часов до предполагаемой даты поставки (доставки) Оборудования.

2.8. Работы по монтажу оборудования осуществляются Поставщиком в течение календарных дней и принимаются Покупателем по акту выполненных работ.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость Оборудования и монтажа составляет рублей и включает в себя стоимость тары, упаковки, маркировки, прилагающейся технической документации, в том числе НДС 18 % рублей.

3.2. Все платежи по настоящему Договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Цены на оборудование, указанные в Спецификации являются твердыми и изменению не подлежат.

3.3. Порядок и сроки расчетов по настоящему договору:

3.3.1. Авансовый платеж в размере % от стоимости договора осуществляется Покупателем в течение рабочих дней после подписания настоящего договора на поставку Оборудования.

3.3.2. % в течение рабочих дней после выставления счета Поставщиком после подписания Сторонами товарной накладной.

3.3.3. Окончательная оплата % от стоимости договора осуществляется Покупателем в течение рабочих дней после монтажа оборудования и подписания акта выполненных работ.

3.4. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика.

ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

4.1. Поставщик гарантирует, что поставляемое Оборудование соответствует требованиям, установленным в Российской Федерации по данному виду оборудования и имеет соответствующие сертификаты соответствия.

4.2. При поставке оборудования по Договору Поставщик оформляет товарную накладную и вместе с Оборудованием передает для подписания Покупателю.

4.3. Покупатель в момент передачи Оборудования в присутствии представителя Поставщика проверяет Оборудование, по количеству, ассортименту и упаковке Оборудования на соответствие его сведениям, указанным в товарной накладной и Спецификации.

4.4. В случае соответствия Оборудования по количеству, ассортименту и упаковке сведениям, указанным в товарной накладной и Спецификации, Покупатель подписывает товарную накладную.

4.5. При обнаружении несоответствия поставляемого Оборудования или упаковки такого Оборудования, сведениям, указанным в товарной накладной и Спецификации, Покупатель оформляет Акт о претензиях в отношении Оборудования по результатам внешнего осмотра, который должен быть рассмотрен и исполнен Поставщиком в течение рабочих дней. При этом Поставщик несет ответственность в соответствии с п.5.4 настоящего Договора до момента исполнения Поставщиком своих обязательств по поставке и монтажу Оборудования.

4.6. Покупатель проверяет поставляемое Оборудование по качеству в течение дней с момента подписания акта выполненных работ.

4.7. Покупатель обязан в течение дней с момента подписания акта выполненных работ в письменной форме, путем подписания Покупателем и направления Поставщику соответствующего Акта, уведомить Поставщика о любых претензиях относительно качества (функциональности) оборудования, а также о случаях повреждения или дефектов оборудования.

4.8. Со стороны Покупателя Акт о претензиях относительно качества Оборудования должен подписать уполномоченный технический специалист.

4.9. Претензии относительно скрытых дефектов Оборудования, которые не могли быть выявлены по результатам внешнего осмотра в ходе первоначальной проверки, подаются Покупателем Поставщику в письменной форме, путем подписания, уполномоченным техническим специалистом Покупателя и направления Поставщику соответствующего Акта.

4.10. В случае обнаружения Покупателем дефектов или недостатков оборудования, которые делают Оборудование неприемлемыми для Покупателя, и выполнения условий, приведенных в п.п. 4.4 — 4.8 настоящего Договора, Покупатель имеет право по своему усмотрению:

4.10.1. Или отказаться от Оборудования, поставляемого по соответствующему Заказу, и потребовать от Поставщика возврата уплаченной за такое Оборудование стоимости.

4.10.2. Или потребовать от Поставщика в срок не более рабочих дней произвести замену такого Оборудования на Оборудование надлежащего качества.

4.10.3. Все расходы, связанные с отказом от поставляемого Оборудования или с заменой такого Оборудования на Оборудование надлежащего качества, несет Поставщик.

4.11. Все претензии Покупателя относительно обнаруженных дефектов или недостатков оборудования принимаются в течение гарантийного срока, определенного настоящим Договором.

5.1. Неисполнение либо ненадлежащее выполнение обязательств по Договору влечет за собой имущественную ответственность виновной стороны в порядке и на основаниях, предусмотренных требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

5.2. За просрочку поставки или недопоставку Оборудования в течение срока поставки оборудования с момента поступления авансового платежа на расчетный счет Поставщика в соответствии с п.3.3 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать оплаты пени в размере % от стоимости просроченного или недопоставленного Оборудования за каждый календарный день просрочки, но не более % стоимости просроченного или недопоставленного Оборудования.

5.3. Покупатель обязан обеспечить приемку Оборудования и выполненных работ в течение дней с момента уведомления (по факсу или электронной почте) Поставщиком Покупателя по адресу, указанному в п.2.2 настоящего Договора.

5.4. При нарушении Покупателем сроков окончательной оплаты Поставщик вправе потребовать выплаты пени в размере % от размера требуемого платежа за каждый день просрочки, но не более % от размера окончательной оплаты.

5.5. Выплата пени не освобождает Стороны от выполнения установленных Договором обязательств.

5.6. В случае просрочки поставки более чем на календарных дней Покупатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и потребовать от Поставщика возврата перечисленной Покупателем суммы аванса за поставляемое оборудование и возмещения всех возникших у Покупателя убытков.

5.7. В случае просрочки платежей от Покупателя более, чем на календарных дней Поставщик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и потребовать от Покупателя возмещения всех возникших у Поставщика убытков, связанных с исполнением настоящего Договора.

УПАКОВКА, МАРКИРОВКА И ОТГРУЗКА

6.1. Поставщик должен обеспечить передачу Оборудования в упаковке, обеспечивающей его сохранность от повреждений.

6.2. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за порчу, повреждение, поломку Оборудования, за образование коррозии на Оборудовании вследствие ненадлежащей упаковки.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Поставщик предоставляет Покупателю гарантию на поставленное Оборудование месяцев с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ.

7.2. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует Покупателю соответствие оборудования государственным стандартам Российской Федерации, установленным для данного вида оборудования, техническим условиям и сертификатам завода-изготовителя оборудования.

7.3. В случае выхода оборудования из строя в течение гарантийного срока, Поставщик обязуется безвозмездно произвести ремонт или замену неисправного оборудования. При условии предварительного письменного уведомления о возникновении неисправности – срок ремонта: в течение календарных дней от даты доставки неисправного оборудования в сервисный центр Поставщика, расположенный по адресу: .

7.4. Транспортировка Оборудования, а также отдельных узлов и блоков в сервисный центр Поставщика и обратно происходит за счет Поставщика.

7.5. Положения п.7.2 не действуют, если условия эксплуатации оборудования не соответствуют требованиям, изложенным в инструкции по эксплуатации; если имел место факт вскрытия пломб в устройствах или узлах; если имеются существенные механические повреждения, возникшие по вине Покупателя; если используются расходные материалы, качество которых не отвечает требованиям, изложенным в инструкции по эксплуатации оборудования.

7.6. В течение гарантийного срока Поставщик обеспечит Покупателя бесплатными консультациями по использованию и поддержке оборудования в аппаратной части. Контактный телефон: . Контактное лицо – .

7.7. После получения извещения Поставщик обязуется принять меры к устранению обнаруженных дефектов и восстановлению работоспособности Оборудования за свой счет, включая оплату транспортных расходов, в течение обоснованного и согласованного Сторонами, периода времени, но не более календарных дней.

7.8. В период устранения дефектов и/или неисправностей Оборудования (и/или составляющих и/или комплектующих частей), на которые установлен гарантийный срок, этот срок продлевается на время, в течение которого оборудование не использовалось Покупателем.

7.9. По окончании действия гарантии Поставщик имеет право предоставить Покупателю комплекс мероприятий по обслуживанию и поддержке оборудования: консультации, работы по диагностике и ремонту технических средств.

7.10. К Поставщику имеет право обратиться по гарантийным обязательствам любое уполномоченное лицо, действующее от имени Продавца на основании письменно оформленной доверенности.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными силами и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю, при условии, что данные силы или обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по Договору. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия указанных обстоятельств.

8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, незамедлительно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.

8.3. Надлежащим доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут являться справки, выданные уполномоченным государственным органом РФ.

8.4. Если указанные обстоятельства продолжаются более месяцев, каждая Сторона имеет право на расторжение Договора. В этом случае Стороны производят расчеты по Договору. Расчеты производятся по состоянию на момент возникновения указанных в п.8.1 обстоятельств.

АРБИТРАЖ

9.1. Стороны обязуются предпринимать все усилия для разрешения любых споров путем переговоров. При этом соблюдение досудебного претензионного порядка признается Сторонами обязательным.

9.2. Все споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров, в случае если Стороны не смогли разрешить их в течение календарных дней с момента предъявления соответствующей претензии, они подлежат окончательному разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

10.1. Стороны обязаны сохранять строгую конфиденциальность информации, полученной в ходе заключения и исполнения настоящего Договора и любого Контракта, заключенного в соответствии с настоящим Договором, и примут все необходимые меры, чтобы предотвратить разглашение такой информации.

10.2. Условия о конфиденциальности, установленные в п.10.1 настоящего Договора, не распространяются на случаи предоставления информации уполномоченным государственным органам, если такое предоставление является обязательным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

11.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке при условии письменного уведомления другой стороны, не менее чем за дней до предполагаемой даты расторжения.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Дополнения и изменения к Договору действительны и составляют неотъемлемую часть Договора лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

12.2. Все предшествующие подписанию настоящего Договора переговоры и переписка, относящиеся к нему, теряют силу с даты подписания настоящего Договора.

12.3. Ни одна из Сторон не имеет права передать свои права и обязанности по данному Договору третьим лицам без письменного согласия противоположной Стороны.

12.4. Настоящий Договор заключается в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

12.5. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

12.6. Приложение №1 «Спецификация оборудования» являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

Договор на техническое обслуживание оборудования – сделка, по которой одна сторона обязуется провести техобслуживание какой-либо техники за оговоренное соглашением денежное вознаграждение.

Настоящий договор является разновидностью сделок по возмездному оказанию услуг, следовательно, сделка подразумевает оплату оказанных услуг. В рамках указанной сделки стороны именуются Заказчиком и Исполнителем. В качестве Контрагентов могут выступать как физические, так и юридические лица.

Техническое обслуживание представляет собой спектр проведения определенных процедур. К таким процессам относятся:

• Диагностика оборудования;
• Проверка и замена расходных материалов;
• Проведение чистки, ремонта или смазки отдельных деталей;
• Иные процедуры в зависимости от оборудования.

Договор на техническое обслуживание, согласно требованиям законодательства, заключается в письменной форме. При этом, каких-либо строгих правил для оформления сделки нет. Главное условие при заключении соглашения – непротиворечивость законодательству РФ и указание в тексте договора существенных условий.

Ниже мы рассмотрим, как оформить такое соглашение, и какие разделы необходимо, или же рекомендуется прописать в тексте документа:

1 ноября 2023 года

ООО «Тех услуги», в лице генерального директора Лаврова Эдуарда Эдуардовича, действующего в соответствии с Уставом общества, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны
И
ООО «LoSaDi», в лице генерального директора Андроповой Юлии Ростиславовны, действующей в соответствии с Уставом общества, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны
Заключили настоящий договор о нижеследующем:

Преамбула договора представляет собой информацию, которая непосредственно связана с личными данными контрагентов. Так, в тексте преамбулы фигурируют следующие положения:

• Во-первых, разновидность заключаемой сделки (в нашем случае это – договор на техническое обслуживание);
• Во-вторых, место, то есть город, в котором оформляется соглашение;
• В-третьих, дата заключения договора;
• В-четвертых, фамилия и инициалы представителей юридических лиц;
• В-пятых, роли участников сделки.

Все вышеперечисленные позиции в совокупности представляют собой содержание преамбулы.

Далее в договоре прописываются разделы, содержащие существенные (без наличия которых договор не вступает в юридическую силу) и дополнительные (по усмотрению сторон) условия. Ниже мы представим образец каждого раздела по отдельности:

Раздел о предмете выступает в роли базовой составляющей соглашения. В нашем случае, предметом техническое обслуживание оборудования. При этом необходимо указать перечень оказываемых услуг, которые входят в процесс осуществления техобслуживания. Итак, положения, связанные с предметом соглашения, в тексте документа прописываются следующим образом:

В соответствии с настоящим соглашением Исполнитель обязуется провести техническое обслуживание компьютеров организации Заказчика.
В перечень оказываемых Исполнителем услуг входит:

• Проверка работоспособности компьютерной техники;
• Замена и ремонт деталей, вышедших из строя.
• Установка программного обеспечения;
• Чистка от вирусов, содержащихся на компьютерах;
• Настройка системы.

Стоимость оказываемых услуг, порядок и сроки оплаты отражены в Приложении 1 к настоящему договору.

Настоящий раздел имеет своей целью закрепление перечня обязательств и прав Контрагентов в рамках соглашения.
Примерные формулировки, которые фигурируют в таком разделе, мы представим ниже:

• Требовать от Исполнителя оказания услуг, указанных в разделе о предмете настоящего соглашения.
• Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего соглашения.

• В сроки, предусмотренные Приложением 1 к настоящему соглашению, оплатить техническое обслуживание оборудования, указанного в тексте документа.
• Произвести оплату услуг в порядке и размере, которые предусмотрены Приложением 1 к настоящему соглашению.
• Нести ответственность в случае нарушения условий договора, или неисполнения исполнения обязательств по настоящему соглашению.
• Исполнять свои обязательства в строгом соответствии с условиями, закрепленными в тексте настоящего соглашения.

• Требовать от Заказчика оплаты технического обслуживания в порядке и сроки, предусмотренные Приложением 1 к настоящему соглашению.
• Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего соглашения.

• Провести качественное техническое обслуживание оборудования, указанного в тексте документа.
• Нести ответственность в случае нарушения условий договора, или неисполнения исполнения обязательств по настоящему соглашению.
• Исполнять свои обязательства в строгом соответствии с условиями, закрепленными в тексте настоящего соглашения.

Заключительные положения

В данном разделе прописываются положения, представляющие собой условия общего характера. Они не относятся к вышеперечисленным разделам, однако имеют место быть. Их формулировки выглядят следующим образом:

• Настоящее соглашение приобретает юридическую силу с момента его подписания Контрагентами.
• Работа принимается Заказчиком путем составления акта приема-передачи выполненных работ.
• В случае возникновения каких-либо разногласий или споров, стороны разрешают их путем переговоров.
• В случае если стороны не приходят к компромиссу, все споры разрешаются в судебном порядке.
• Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.

В конце документа указывается информация о юридических адресах и реквизитах сторон. Далее Контрагенты ставят свои подписи, и после этого договор на техническое обслуживание оборудования считается заключенным.