Бесплатная юридическая помощь
Образец договора шеф-монтажа – это шаблон, который содержит существенные условия договора, необходимые для его заключения между сторонами сделки. Сторонами договора шеф-монтажа являются Заказчик и Исполнитель.
Такое понятие как шеф-монтажные работы нормативными документами не зафиксировано.
Под шеф-монтажными работами обычно понимается деятельность по установке и монтажу различного оборудования и систем с помощью специалистов заказчика или подрядной организации данного оборудования и систем, но под наблюдением поставщика данного оборудования и систем.
То есть по своей сути — эту деятельность можно отнести к консультационным услугам. Проведение шеф-монтажных работ проводится путем заключения договора на шеф-монтажные работы.
Содержание договора законодательно не регламентировано, поэтому при его составлении можно руководствоваться договорами на осуществление консультационных услуг.
Особенности договора на шеф-монтажные работы
При проведении работ по шеф-монтажу вся процедура монтажа оборудования и систем осуществляется заказчиком либо подрядной организацией, но техническое руководство и наблюдение за данным процессом осуществляет предприятие-поставщик данного оборудования или систем.
Предприятие-поставщик консультирует, выезжает на место проведения работ. Такая особенность договора свидетельствует о том, что возникающие риски и ошибки по установке, монтажу и дальнейшей эксплуатации такого оборудования или систем организация-заказчик берет на себя.
Заказчику необходимо серьезно отнестись к подбору специалистов, производящих шеф-монтажные работы.
Высокое качество работы таких специалистов позволяет существенно снизить все риски и ошибки при монтаже и установке оборудования, а также выявить все имеющиеся неполадки до того, как оборудование начнет эксплуатироваться, что позволит не допустить простой оборудования.
Основные аспекты договора на шеф-монтажные работы
В договоре на шеф-монтажные работы указываются следующие пункты:
- дата и номер договора;
- наименование сторон, заключающих данный договор;
- стоимость работ, способ расчета за данные работы;
- порядок действия при форс-мажорных ситуациях;
- юридические адреса и реквизиты сторон договора.
Читать документ далее
Что такое пусконаладочные работы? Это комплекс работ, в которые входит настройка, проверка, испытание электрооборудования для обеспечения определенных электрических режимов и параметров.
Пусконаладочные испытания проводятся перед приемом в эксплуатацию электроустановок.
Оформление договора на пусконаладочные работы оборудования
Сторонами такого договора являются: заказчик и подрядчик. Для начала в договоре ставится город, дата, а затем данные подрядчика и заказчика.
В договоре содержатся также такие пункты, как:
- Порядок выполнения работы.
- Порядок приема работы.
- Срок действия договора.
Подрядчик обязан выполнить пусконаладочные работы оборудования. Заказчик должен оплатить данные работы и принять их.
Подрядчик сам предоставляет специальные расходные материалы для работ. Перед тем, как начать работу, обе стороны должны составить смету о необходимых расходных материалах.
Стоимость, порядок расчетов и сроки
Здесь обязательно указывается стоимость за выполнение работы. Стоимость указывается вместе с необходимыми расходными материалами.
Далее указывается порядок расчета. Например, заказчик заплатит сумму денег в течение 5 дней после подписания договора. Еще указывается валюта, в которой будет производиться платеж.
Срок тоже обязательно нужно указать. Срок может быть любое количество дней, в зависимости от работы.
Ответственность и рассмотрение споров
Заказчик может понести ответственность при неисполнении обязательств, а также при ненадлежащем исполнении в виде пени.
Обе стороны могут не нести ответственность за полное неисполнение или частичное, когда были ситуации, не зависящие от них. Это могут быть различные стихийные бедствия, аварии, пожары и многое другое.
Сторонами сразу же должен быть установлен порядок для урегулирования досудебных споров. Если есть какие-то претензии, то они должны решиться в течение 5 дней после их получения. Если споры урегулировать до суда не получилось, то разногласия будут решаться уже в суде.
Любой договор начинает свое действие после его подписания сторонами. Действует договор до исполнения обязательств сторонами в полной мере.
Стороны могут отправлять уведомления об исполнении договора с помощью почты, факса и прочего. Если телефоны или адреса изменились, то обязательно нужно уведомить другую сторону.
В соответствии с законодательством Российской Федерации, каждая коммерческая операция должна быть сопровождена оформлением соответствующего соглашения.
Здесь имеется в виду подписание договора участниками сделки.
Договор на пусконаладочные работы: суть и значение
Такое требование распространяется и на работы по монтажу промышленного оборудования. Как правило, после монтажа, необходимо провести пуско-наладочные работы. Они заключены в отладке и настройке смонтированного оборудования до полного работоспособного состояния.
Настоящая публикация посвящена этому вопросу. После ее прочтения можно будет бесплатно получить образцы и примеры таких документов. Тогда же можно обратиться за консультацией к нашим специалистам (при появлении вопросов).
Общие требования к договорам на пуск и наладку
Как говорилось ранее, договор является документом. То есть он имеет письменную форму. Для того чтобы он имел юридическую силу, необходимо его оформить правильно. Это означает, что текст должен содержать обязательные атрибуты.
К таковым относятся следующие записи:
- Название документа с кратким описанием;
- Уникальный регистрационный номер;
- Город, в котором производится оформление сделки;
- Вводная часть (преамбула);
- Подписи полномочных представителей сторон;
- Оригинальные печати (для юридических лиц).
Кроме перечисленного, текст документа должен содержать все условия, на которые соглашаются участники при подписании. Среди всех условий существуют так называемые «существенные» (обязательные).
К ним относятся:
- Обязанности участников сделки;
- Срок действия соглашения.
Необходимо учесть, что при отсутствии хотя бы одного из вышеперечисленного, договор можно будет признать недействительным. Это грозит тем, что добиться выполнения оговоренных условий будет невозможным.
Специфика договора на пуск и отладку
Сторон-участников по соглашению данного типа – две. Первая из них именуется заказчиком. Именно этот участник производит оплату исполнителю за выполнение работ по настройке и отладке смонтированного оборудования.
По своей сути данный тип соглашений является договором на выполнение работ. Это означает, что предметом является выполнение работ по пуску и наладке оборудования.
Для того чтобы определить дату окончательного пуска, необходимо в тексте соглашения предусмотреть дату окончания работ. При срыве сроков окончания работ можно предусмотреть штрафные санкции в отношении к исполнителю. Таковыми могут быть различные штрафы и компенсации.
Немаловажно определить порядок приемки выполненных работ по их окончании. Приемка должна быть сопровождена оформлением соответствующего акта.
Договор № ____ от ___.___.201__г.
на шеф – монтажные работы
_______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________, действующего на основании устава с одной стороны, и ООО «АП Сервисный Центр», в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального Директора, действующего на основании Устава другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется в установленный настоящим договором срок выполнить по заданию Заказчикана объекте по адресу _________________________________________________________________________________шеф-монтажные работы:
· Перечень Оборудования
а Заказчик принять их результат и оплатить обусловленную настоящим договором стоимость.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Между Подрядчиком и Заказчиком достигнуто согласие о том, что общая стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, составляет ________________ руб., в том числе НДС 18% — _______________ руб. Калькуляция всех видов работ по настоящему договору приведена в приложении А.
2.2. В случае обнаружения Подрядчиком в ходе проведенияшеф-монтажных работ, не учтенных в договоре, но необходимых дополнительных работ, осуществление которых повлечет увеличение согласованной договорной стоимости, Подрядчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику.
2.3. Подрядчик вправе отказаться от выполнения дополнительных работ лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика, либо не могут быть выполнены Подрядчиком, по независящим от него причинам.
2.4. Согласованная стоимость настоящего договора может быть изменена, только в случае составления Дополнительного соглашения к договору, подписанного обеими сторонами.
2.5 Оплата дополнительных работ по договору производится Заказчиком в размере и в срок, предусмотренном Дополнительным соглашением к настоящему договору.
2.6 Оплата работ в полном объеме производится в рублях РФ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре, в течение 3-х банковских дней после подписания Актов выполнения шеф-монтажных работ, и счета-фактуры.
2.7 Подрядчик обязуется:
2.7.1. Выполнять предусмотренные настоящим Договором шефмонтажные работы, перечень работ приведен в приложении Б.
2.7.2 Своевременно сдать Заказчику надлежаще выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.
2.7.3. Передать заказчику документы, подтверждающие качество произведенных шеф-монтажных работ, перечень документов приведен в приложении В.
2.7.4. По окончании работ, предусмотренных Перечнем к настоящему договору (приложение Б), Подрядчик передаёт Заказчику оформленные и подписанные со своей стороны «Акт выполнения шеф-монтажных работ» для оформления и подписания их стороной Заказчика.
2.8 Заказчик обязуется:
2.8.1. Своими силами и за свой счет обеспечить полную готовность объекта к проведению работ по договору.
2.8.2. Оплатить Подрядчику шефмонтажные работы по настоящему договору в течение 3-х банковских дней после подписания Актов выполнения работ и счета-фактуры.
2.10 Работы, согласованные сторонами в момент подписания настоящего договора, стоимость которых определена пунктом 2.1 настоящего договора, Подрядчик обязуется выполнить в течение _____ дней с момента прибытия специалистов на производственную площадку. Заказчик обязан известить Подрядчика в письменной форме о готовности производственной площадки. При этом Заказчик направляет Подрядчику заполненный опросный лист о готовности к проведению шеф-монтажных работ. В течение ___ дней после получения письменного извещения о готовности производственной площадки Подрядчик направляет специалистов.
2.11 Дополнительные работы, обнаружившиеся в ходе исполнения договора, стоимость которых определяется Дополнительным соглашением, Подрядчик обязуется выполнить в срок, согласованный сторонами. При этом на период этого срока, сдвигается срок окончания основных работ по пункту 2.10 договора.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1 Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств по настоящему договору в случае сложившихся обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Свидетельства, выданные соответствующими органами, являются достаточным подтверждением наличия и продолжительности обстоятельства непреодолимой силы.
3.2. В случае если работы по договору выполнены Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, препятствующими или затрудняющими использование объекта работ по назначению, Заказчик вправе в письменном виде потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в согласованный сторонами срок.
3.3 Споры, возникшие при выполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия, рассматриваются в арбитражном суде РФ в установленном порядке.
3.4. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются Гражданским Кодексом РФ, действующим законодательством, нормативными актами по вопросам капитального строительства, настоящим договором.
4.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до ___.___.201__г.
В случае возникновения разногласий между сторонами при оформлении Договора, как правило, данные разногласия устраняются подписанием сторонами «Протокола разногласий», который является неотъемлемой частью подписываемого Договора. Договор считается заключенным с момента согласования сторонами всех разногласий по настоящему Договору.
5.1 Стороны признают, что данный Договор, Протоколы разногласий и Дополнения к нему действительны при передаче их по телефаксу за подписью уполномоченных лиц и являются полноценными юридическими документами, имеющими простую письменную форму домомента обмена оригиналами указанных документов. Сторона, являющаяся инициатором составления какого-либо из указанных документов, обязана выслать другой стороне оригинал по почте в течение 10 дней с момента его подписания по телефаксу либо передать нарочным.
5.2. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются Гражданским Кодексом Российской Федерации, действующим законодательством, нормативными актами по вопросам капитального строительства, настоящим договором.
5.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
7. ПОДПИСИ СТОРОН:
к Договору № ____ от ___.___.201__г.
Калькуляция производимых работ
Итого трудозатраты составляют ____ человеко-часов, полная стоимость производимых работ составляет _____________ (___________________________________) руб. ____ коп., в том числе НДС 18% _______________ (_______________________________) руб. ____ коп.
Перечень шеф-монтажных работ
Перечень документов передаваемых Заказчику Подрядчиком:
1. Журнал проведения работ — является официальным документом, подписываемыйуполномоченными лицами каждой Стороны. Журнал проведения работ заполняетсяпредставителем Подрядчика с указанием объемов проведенных работ и временем ихпроведения на Объекте Заказчика.
2. Акт выполнения Шеф-монтажных работ — документ, подтверждающий факт выполнения Подрядчиком Шеф-монтажных работ, подписанный представителями Сторон.
ДОГОВОР N ________ на выполнение шефмонтажных работ
Общество с ограниченной ответственностью «__________________________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора ___________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Предмет договора
Заказчик поручает Подрядчику провести Шеф-монтажные работы (адрес объекта) ______________ насосов-теплогенераторов типа «НТГ» в тепловом пункте ___________________ Заказчика.
В состав шеф-монтажных работ входят:
— согласование принципиальной схемы ИТП на соответствие требованиям монтажа и эксплуатации НТГ;
— контроль соответствия выполняемых монтажных работ в НТГ проектным материалам;
— согласование электрической схемы подключения НТГ;
— контроль правильности выбора применяемых автоматов защиты, сечения проводов устройства управления и электродвигателя;
— контроль правильности сборки электрической схемы НТГ и ИТП;
— проведение пусконаладочных работ;
Подрядчик на условиях настоящего Договора принимает на себя следующие обязательства:
1.1. Контроль готовности индивидуального теплового пункта (далее — ИТП) и насоса-теплогенератора типа НТГ (далее НТГ) к проведению пусконаладочных работ.
1.2. Проверка и регулировка соосности валов электродвигателя и теплогенератора НТГ.
1.3. Проверка сопротивления изоляции обмотки статора электродвигателя. Допуск электродвигателя к работе в составе НТГ после проведения сушки обмоток Заказчиком (при необходимости).
1.4. Проведение экспресс анализа применяемого теплоносителя по водородному показателю и жесткости. Проверка соответствия применяемого теплоносителя требованиям по жесткости и качеству, в соответствии с инструкцией по эксплуатации на НТГ (проверка производится по результатам анализа теплоносителя, проведенного Заказчиком), заполнение гидросистемы ИТП теплоносителем
1.5. Опрессовка гидравлических магистралей ИТП под давлением не менее 2-х МПа, путем включения циркуляционного насоса и удаление воздуха из них.
1.6. Проверка правильности вращения двигателя теплогенератора, изменение направления вращения при необходимости.
1.7. Регулировка датчика давления и проверка его работы и при срабатывании в аварийном режиме.
1.8. Регулировка датчика температуры и проверка его работы при срабатывании в аварийном и рабочем режимах.
1.9. Проверка питающего напряжения.
1.10. Подтверждение работоспособности НТГ в ИТП Заказчика.
а) нагрев теплоносителя до согласованного с Заказчиком значения.
б) контроль температуры подшипников, корпуса двигателя и теплогенератора, температуры и давления в прямой и обратной магистрали гидросистемы, величины вибрации.
г) проверка герметичности гидросистемы НТГ и ИТП.
д) прекращение работы НТГ посредством системы управления.
1.11. Выдача рекомендаций специалистам Заказчика по правилам эксплуатации и технического обслуживания.
1.12. Выдача рекомендаций по дальнейшему использованию НТГ и проведения доработок теплового пункта Заказчика.
По дополнительному соглашению с Заказчиком может быть проведена проверка и подтверждения работоспособности НТГ в ИТП Заказчика в течение 24 — 48 часов.
1.13. Обеспечение прибытия специалистов Подрядчика после получения письменного извещения от Заказчика о его готовности к выполнению работ и получение их оплаты. Планируемый срок выполнения работ 7 (Семь) рабочих дней.
Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Цена пуско-наладочных работ составляет _____________________ рублей, в том числе НДС _____________________________________________ рублей.
Цена является предварительной и может быть изменена в зависимости от фактического объема и времени проведения работ.
2.2. Оплата работ производится в виде 100% предоплаты согласно выставленного счета.
2.3. Отдельно Заказчик оплачивает расходы Подрядчика на выплату командировочных расходов на работников, включающие в себя:
— суточные в размере _________________________ рублей в день на одного работника,
— проживание в гостинице согласно выставленному счету,
— проезд к месту выполнения работ и обратно.
2.4. В случае необходимости до окончания работ по заявке Заказчик письменно извещает Подрядчика и согласовывает с ним условия и сроки проведения дополнительных работ. В этом случае оплата дополнительных расходов производится в соответствии с пунктом 2.3. настоящего договора.
Обязанности Подрядчика
Для выполнения настоящего договора Подрядчик:
3.1. Обеспечивает своевременное прибытие своих специалистов с необходимым оборудованием и инструментом для выполнения работ (после поступления денежных средств на счет Подрядчика и получения письменного уведомления от Заказчика о готовности к проведению работ).
3.2. Выполняет работы с надлежащим качеством в объемах и в сроки, предусмотренные настоящим договором и дополнительными соглашениями к нему.
3.3. По окончании выполнения работ сдать выполненные работы по акту приема-передачи.
Обязанности Заказчика
4.1. Для выполнения настоящего договора Заказчик:
4.1.1. Производит оплату в порядке и условиях установленных настоящим Договором.
4.1.2. Предоставляет в распоряжение Подрядчика все необходимые для проведения работ проектные материалы.
4.1.3. Выделяет ответственного представителя на весь срок проведения работ.
4.1.4. Производит подготовку теплосети объекта к эксплуатации.
4.1.5. Производит полную подготовку ИТП к проведению шеф-монтажных работ в соответствии с ТКП 45-4.02-183-2009 (02250) «Тепловые пункты. Правила проектирования» и Руководством по эксплуатации НТГ.
4.1.6. Обеспечивает доставку специалистов Подрядчика от аэропорта, ж.д. станции к месту проживания и обратно, автотранспортом от места проживания к месту проведения обследования и обратно а также беспрепятственный допуск к месту проведения работ.
4.1.7. Обеспечивает непрерывность проведения работ.
4.2. По окончании работ подписать Акт о выполнении работ в порядке, установленном настоящим Договором.
4.3. Приостановка работ фиксируется двусторонним актом с указанием причин.
4.4. После окончания работ по данному договору выдает на руки представителю Подрядчика, подписанный установленным порядком, Акт о выполнении работ, даже при наличии разногласий. Все разногласия отражаются Подрядчиком и Заказчиком в Акте выполнения пусконаладочных работ в графе «Особое мнение».
В случае отказа от выполнения Заказчиком обязательства о выдаче Подрядчику Акта выполненных работ, последний подготавливается Подрядчиком и высылается заказным письмом с уведомлением.
Гарантии сторон
5.1. Подрядчик гарантирует:
качественное выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора.
5.2. Заказчик гарантирует:
— готовность объекта к проведению шеф-монтажных работ. Простой специалистов Подрядчика оплачивается из расчета ___________________, в том числе НДС, на одного человека за каждые сутки простоя;
— выполнение всех принятых на себя обязательств по данному договору полностью и в установленные договором сроки.
Прочие условия
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.
6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы законодательства Республики Беларусь.
6.3. Споры, связанные с изменением, расторжением и исполнением настоящего Договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством и положениями настоящего договора.
6.4. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором.
6.5. Настоящий договор, а так же все иные соглашения Сторон, заключенные или оформленные Сторонами посредством факсимильной связи, имеют полную юридическую силу. При этом Стороны договора в течение одного месяца с момента заключения настоящего договора по факсимильной связи обязуются произвести его оформление в письменном виде с обменом оригиналов.
6.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, и оба имеют одинаковую силу.
Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение сторонами обязательств вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непреодолимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю.
7.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить обязательства по Договору в силу обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно письменно информирует другую сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней после начала их действия.
Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору по причине указанных обстоятельств. Извещение о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается соответствующими государственными организациями.
7.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 месяца, каждая сторона имеет право на досрочное расторжение Договора. В этом случае стороны производят взаиморасчеты.
Юридические адреса и реквизиты сторон.
«Заказчик» ___________________________________, в лице ____________________, действующего на основании ___________________________, и
«Исполнитель» ___________________________________, в лице ____________________, действующего на основании ___________________________, подписали этот договор на таких условиях.
1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется на платной основе провести монтаж и ввод в эксплуатацию следующего оборудования: _______________________________________________
_____________________________________________________________________________.
2. Работы, предусмотренные п. 1 данного договора, будут проводиться по адресу: _____________
___________________________________________________________________________. Заказчик для выполнения работ обязуется обеспечить персоналу Исполнителя беспрепятственный доступ на объект.
3. Исполнитель обязуется выполнить предусмотренные договором работы в срок до «___»______________ 20_г. При невозможности закончить работы по независящим от Исполнителя причинам, последний обязуется заблаговременно письменно уведомить об этом Заказчика.
4. Стоимость работ, предусмотренных данным договором, составляет ____________ рублей. Указанную сумму Заказчик перечисляет Исполнителю на таких условиях: _____________________________________. За нарушение сроков расчетов Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере ____________________.
5. Окончание всех работ оформляется актом приема-передачи выполненных работ. Стороны его подписывают по следующей процедуре: _____________________________________________
______________________________________________________________________________.
6. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ. В случае выявления Заказчиком недостатков, Исполнитель обязуется их устранить за свой счет в течение ________ дней. Кроме того, Исполнитель возмещает Заказчику нанесенные убытки.
7. Данный договор вступает в силу с момента подписания и действует до «___»___________ 20_г. Досрочное расторжение договора разрешается в следующих ситуациях: _____________________
_____________________________________________________________________________. В случае досрочного прекращения взаимоотношений на стороны возлагаются такие обязательства:_________________________________________________________________.
8. Договор составлен в двух одинаковых экземплярах, для Заказчика и Исполнителя.
Адреса, банковские реквизиты, подписи сторон
