Договор на пошив одежды образец индивидуальный

Договор на пошив одежды образец индивидуальный Торги

Договор оказания услуг по пошиву и поставки форменной одежды является фактически договором купли-продажи, а именно ее разновидностью — договором поставки, что делает необходимым соблюдение его особенностей. О характерных признаках договора и порядке его составления будет написано ниже.

Около половины населения страны на регулярной основе заняты трудовой деятельностью.

Для того, чтобы регулировать данную сферу, защищать права работников, а также собственников предприятий и компаний, необходимо постоянное эффективное воздействие закона.

Таковым выступает трудовой кодекс.

Вместе с тем, для эффективного регулирования в данном законе содержатся требования по поводу оформления взаимоотношений между работником и его руководителем (начальством).

Одним из таких требований выступает необходимость заключения трудового договора.

В частности, для такой профессии, как швея, данное требование не является исключением из правил.

Что включает в себя трудовой договор со швеей

Трудовой договор является неким соглашением между двумя сторонами. Ими, соответственно, выступает лицо, желающее работать и получать за это плату, и работодатель, т.е. лицо, в чьей собственности или в чьем управлении находится предприятие или компания.

Соглашение о трудовой деятельности, как правило, оформляется при поступлении на работу. Это может произойти как незамедлительно после соответствующего собеседования, так и в иной день по договоренности между сторонами. Закон в качестве требования в этом плане устанавливает необходимость оформления работника в течение двух месяцев со дня начала осуществления профессиональной деятельности.

В данном документе указываются следующие положения:

  • Условия о самой профессии, то есть той деятельности, которую должен будет осуществлять потенциальный работник, а также те моменты, которые будут составлять должностные обязанности;
  • Положения о графике работе, порядке выходных дней, а также данные о предоставлении для тельного отдыха, то есть отпуска;
  • Немаловажный момент – это достижение соглашения по вопросу заработной платы, что также прописывается в трудовом договоре;
  • Помимо всего вышеуказанного в соглашении определяются также права и обязанности сторон, которые являются обязательными для работника и работодателя;
  • Иные положения, имеющие значения в соответствии с законом.

Оформление трудового договора со швеей и окончательное устройство на работу

Трудовой договор со швеей составляется исключительно в двух экземплярах, так как первый остается у начальника или директора, а второй должен быть передан самому работнику. Для придания данному документу официальности необходима подпись обеих сторон, а также постановка печати в конце документа.

Устроенная на работу швея может приступить к исполнению своих обязанностей как немедленно, так и на следующий день. Все будет зависеть от договоренности с работодателем.

Читать документ далее

г. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   «_ _ _»_ _ _ _ _ _ _ _ _ 20_ _ г.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ (наименование организации / индивидуальный предприниматель) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _в лице _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (должность / ф.и.о. полностью)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,действующего на основании _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , именуемого в дальнейшем «Подрядчик», и Гр. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

паспорт _ _ _ _ № _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ выдан _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

«_ _ _»_ _ _ _ _ _ _ _ _ 20_ _ г., код подразделения _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

зарегистрированный по адресу:

город _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ улица _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ дом _ _ _ корпус _ _ _ квартира _ _ _

именуемый в дальнейшем «Заказчик», именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий договор подряда на пошив о нижеследующем:

Содержание
  1. Предмет договора
  2. Сумма договора и порядок оплаты
  3. Срок действия договора
  4. Права и обязанности сторон
  5. Ответственность сторон
  6. Отказ от исполнения договора
  7. Гарантийные обязательства
  8. Прочие условия
  9. Форс-мажор
  10. Разрешение споров
  11. Адреса и реквизиты сторон
  12. Договор № __ оказания услуг по пошиву и поставке форменной одежды
  13. Комплектность, качество и гарантии
  14. Порядок расчетов, сумма по Договору
  15. Право собственности и риски
  16. Обстоятельства непреодолимой силы
  17. Заключительные положения
  18. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон
  19. Приложение №2
  20. Как скачать документ?
  21. Договор № __ оказания услуг по пошиву и поставке специальной одежды
  22. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
  23. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ.
  24. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
  25. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК.
  26. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
  27. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
  28. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
  29. Юридические адреса и реквизиты сторон
  30. Загрузка документа «Договор на пошив костюма»
  31. Особенности оформления договора
  32. Договор оказания услуг по пошиву форменной одежды
  33. Договор на оказание услуг по пошиву и поставке форменной одежды
  34. Договор бытового подряда по пошиву одежды
  35. ЦЕНА РАБОТЫ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется произвести пошив_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

далее – «Изделие», а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу.

1.2. Заказчик предоставляет Подрядчику необходимый для пошива материал

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (кол-во, цвет, стоимость и т.п.) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Сумма договора и порядок оплаты

2.1. Сумма договора составляет _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ( _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ) рублей.

2.2. Оплата работ Подрядчика производится Заказчиком на условиях полной предварительной оплаты в срок до «_ _ _»_ _ _ _ _ _ _ _ _ 20_ _ г.

Срок действия договора

3.1. Договор вступает в силу с момента _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (дата или событие) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3.2. Материал предоставляется Подрядчику в срок до «_ _ _»_ _ _ _ _ _ _ _ _ 20_ _ г.

3.3. Все работы по договору должны быть выполнены в срок до «_ _ _»_ _ _ _ _ _ _ _ _ 20_ _ г.

3.4. Изделие принимается в срок до «_ _ _»_ _ _ _ _ _ _ _ _ 20_ _ г. на основании акта приемо-передачи.

Права и обязанности сторон

4.1. Подрядчик обязуется:— после передачи ему материала обеспечить правильное его использование и сохранность;— предупредить Заказчика в срок _ _ _ _ _ _ _ _ дней о недоброкачественности или непригодности переданного ему материала;— письменно согласовать с Заказчиком превышение указанной в договоре цены Изделия в связи с необходимостью в проведении дополнительных работ;— в случае если Заказчик не принимает Изделие в срок, указанный в п. 3.4. настоящего договора, письменно уведомить Заказчика о том, что Изделие будет реализовано по истечении _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ дней со дня отправления уведомления;— в случае остатка части материала вернуть ее неизрасходованную часть Заказчику;— предоставить заказчику достоверную и необходимую информацию о требованиях, способах и условиях ухода за Изделием и его использованием.

4.2. Подрядчик вправе:— приостановить работу, если Заказчик нарушает свои обязанности по настоящему договору, а также потребовать возмещения убытков;— удержать Изделие, остаток неиспользованного материала при неисполнении Заказчиком обязанности уплатить стоимость Изделия, предусмотренную договором;— при обнаружении недостатков Изделия, за которые он отвечает вместо устранения этих недостатков безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику убытков причиненных просрочкой исполнения.

4.3. Заказчик вправе:— проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком.

4.4. Заказчик обязуется:— предоставить Подрядчику всю необходимую информацию о желаемом результате работы;— принять Изделие работы в срок, предусмотренный настоящим договором;— известить Подрядчика в срок _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ дней об обнаруженных недостатках Изделия, которые не могли быть выявлены при обычном способе приемки;— предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством Изделия.

Ответственность сторон

5.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему договору, он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы договора, за каждый день просрочки, если задержка произошла по вине Подрядчика.

5.2. В случае нарушения Заказчиком п.п. 2.2., 3.2. настоящего договора, он уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% от суммы договора, за каждый день просрочки, если задержка произошла по вине Заказчика.

5.3. Если во время исполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена в срок, а также в случае просрочки выполнения работы Заказчик вправе по своему выбору:— отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы и возмещения убытков;— назначить Подрядчику новый срок, в течение которого он должен выполнить работу;— возмещения расходов на устранение недостатков Изделия своими силами или с помощью третьих лиц.— потребовать соразмерного уменьшения цены за работу.

5.4. Риск случайной гибели, случайного повреждения материала или Изделия до приемки Заказчиком несет Подрядчик

Отказ от исполнения договора

6.1. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику, часть установленной настоящим договором цены пропорционально части выполненной работы, выполненной подрядчиком и возместив подрядчику убытки, причиненные прекращением договора.

6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком настоящего договора.

6.3. Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик, несмотря на предупреждение о невозможности использования материала Заказчика, или о других обстоятельствах, грозящих прочности и годности Изделия, не заменит негодный материал и не примет других необходимых мер для устранения таких обстоятельств.

6.4. Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора если Заказчик не представит материал Подрядчику в срок, указанный в п. 3.2. настоящего договора.

Гарантийные обязательства

7.1. Гарантия на Изделие составляет _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ месяцев.

7.2. Гарантийные обязательства вступают в силу с момента передачи Изделия Заказчику по приемо-сдаточному акту.

Прочие условия

8.1. Любые изменения условий настоящего договора оформляются дополнительным письменным соглашением сторон и вступают в силу после подписания сторонами.

8.2. Заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков Изделия, если в течение установленного гарантийного срока были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.

8.3. Подрядчик не производит устранение недостатков при нарушении Заказчиком требований и условий ухода за Изделием и его неправильным использованием, а так же при появлении дефектов в результате естественного износа.

Форс-мажор

9.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное невыполнение любых своих обязательств, если невыполнение будет являться прямым следствием обстоятельств непреодолимого (форс-мажорного) характера, находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения Договора.

9.2. Форс–мажорными обстоятельствами по Договору являются: военные действия, забастовки, нормативные акты законодательной и исполнительной власти, пожары, молнии, бури, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия.

Разрешение споров

10.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по настоящему договору путем переговоров.

10.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Договор составлен в двух подлинных экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой стороны.

Договор на пошив одежды образец индивидуальный

Адреса и реквизиты сторон

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   (подпись)   (подпись)

«_ _ _»_ _ _ _ _ _ _ _ _ 20_ _ г.    «_ _ _»_ _ _ _ _ _ _ _ _ 20_ _ г.

Договор № __
оказания услуг по пошиву и поставке форменной одежды

г. ________________                                                  «___»  __________  201__ года

_________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________ _______________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1.      Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по заявке Заказчика оказать услуги по пошиву и поставке форменной одежды в 201_ году (далее по тексту – Товар), в соответствии с условиями настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.

1.2.      Требования к Товару, его номенклатура, количество и срок поставки изложены в Спецификации (Приложение №1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3.      Товар по настоящему Договору поставляется партиями. Объем каждой партии и номенклатура Товара, его количество, стоимость и срок поставки, а также наименование и адрес получателя согласовываются Сторонами в Спецификации и Калькуляции (Приложение №2), которые после подписания Сторонами становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4.      Исполнитель обязуется поставлять Заказчику Товар в сроки, согласованные Сторонами в Спецификациях, отдельно по каждой партии Товара.

1.5.      Исполнитель организует закупку необходимых тканей и обеспечивает изготовление Товара в соответствии с утвержденными Заказчиком техническими условиями, самостоятельно или с привлечением третьих лиц по своему усмотрению и при этом несет полную ответственность перед Заказчиком за соблюдение сроков поставки и обеспечение надлежащего качества Товара.

Комплектность, качество и гарантии

2.1.      Поставляемый Товар по своему качеству и комплектации должен соответствовать требованиям соответствующих государственных стандартов (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) на соответствующий вид Товара, а в случае обязательной сертификации иметь сертификаты качества, сертификаты соответствия.

2.2.      Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара, обеспечивающей при надлежащем обращении с грузом его сохранность при длительной транспортировке.

Про торги:  Закупки официального сайта Архангельской области и Все тендеры Самарской области на сайте Закупки 360

2.3.      Приемка Товара производится на территории Заказчика в соответствии с условиями настоящего Договора, по адресам, указанным в Спецификациях. Товар сопровождается следующими документами: счет, счет-фактура и товарная накладная (ТОРГ-12) на поставляемый Товар, подписание которой подтверждает приемку Товара Заказчика.

2.4.      Приемка Товара производится уполномоченные представителями Сторон в соответствии с Инструкциями о порядке приемки изделий производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству, утвержденными Государственным Арбитражем СССР от 15.06.1965г. №П-6 и от 25.04.1966г. №П-7, по товарной накладной (ТОРГ-12) и счету-фактуре, выписанной Исполнителем.

2.5.      При обнаружении несоответствия поставленного Товара по количеству, комплектности и/или качеству требованиям настоящего Договора Заказчик совместно с представителем Исполнителя составляет акт и предъявляет соответствующую претензию с указанием недостатков Товара, сроков их устранения и направить его Исполнителю.

2.6.      Все затраты, связанные с возвратом (заменой и т.п.) Товара, признанного Сторонами некачественным, лежат на Исполнителе.

2.7.      Товар, признанный Сторонами некачественным, должен быть возвращён Исполнителю, который по требованию Заказчика, обязан в месячный срок со дня возврата заменить Товар, либо вернуть Заказчику сумму стоимости Товара, если он был оплачен. Товар, признанный Сторонами некомплектным, должен быть доукомплектован в месячный срок с момента признания его таковым. Некачественный или некомплектный Товар признается таковым в порядке, установленном п.2.5. настоящего Договора.

2.8.      Стороны заявляют и гарантируют, что на момент подписания настоящего Договора они должным образом организованы, зарегистрированы компетентными государственными органами, реально существуют, имеют все права и полномочия на владение своим имуществом и ведение дел и обладают соответствующими сертификатами и лицензиями для осуществления своей уставной деятельности.

2.9       Исполнитель гарантирует, что Товар принадлежит ему на правах собственности, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц (в том числе и авторские права на Товар).

2.10. Исполнитель гарантирует качество товара и упаковки согласно ГОСТам, техническим условиям, предоставленному Заказчику размерно-ростовочному ряду, соответствующему стандартам действующим на территории Российской Федерации.

2.11.    Исполнителем устанавливается гарантийный срок на Товар – 3 (три) месяца со дня передачи Заказчику, учитывая сезонность носки: для осенне-зимнего ассортимента – с 01 октября, для весенне-летнего – с 01 апреля. Гарантийные обязательства по замене Товара выполняются Исполнителем при условии полного соблюдения инструкций по уходу, указанным на ярлыках (требования к чистке, глажке и пр.).

2.12.    В случае, если в течение гарантийного периода Товар или его отдельные части станут непригодными для дальнейшего использования, Исполнитель производит бесплатный гарантийный ремонт Товара, включая замену непригодных для использования частей Товара. Заказчик направляет Исполнителю уведомление о необходимости проведения гарантийного ремонта Товара по почте, факсимильным сообщением или иным способом.

3.1.      Исполнитель обязан:

3.1.1.   Оказать услуги по пошиву и поставке форменной одежды в соответствии с требованиями настоящего Договора и Спецификации (Приложение №1) и передать Товар в количестве и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

3.1.2.   Исполнитель гарантирует соответствие поставляемого Товара Спецификации (Приложение №1) и несет все расходы по замене или ремонту дефектного Товара, выявленного Заказчиком в течение гарантийного срока, если дефект не зависит от условий хранения или неправильного обращения.

3.1.3.   Известить Заказчика о готовности Товара к отгрузке не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до его отгрузки Заказчику.

3.1.4.   Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения оказания услуг по пошиву и поставке форменной одежды.

3.1.5.   Не передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.

3.1.6.   Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

3.1.7.   Организовать доставку Товара, его отгрузку, размещения по адресам указанным в Спецификациях.

3.2.      Заказчик обязан:

3.2.1.   Принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.2.2.   Произвести необходимые подготовительные действия по организации размещения Товара.

3.3.      Заказчик оставляет за собой право давать указания Исполнителю относительно времени отгрузки, адреса доставки Товара и его размещения.

Порядок расчетов, сумма по Договору

4.1.      Цена единицы Товара по настоящему Договору определяется Калькуляцией на поставку форменной одежды (Приложение № 2), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.2.      Общая цена настоящего Договора составляет _______________ (________________________________________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС по ставке 18% – ____________ (________________________

_______________________________________________) рублей ____ копеек.

4.3.      Оплата Товара (партии Товара), поставляемого по настоящему Договору, производится на основании подписанных Сторонами товарных накладных, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения полного комплекта документов от Исполнителя (в том числе счет, счет-фактура, товарная накладная, другие документы, предусмотренные настоящим Договором).

4.4.      Стоимость изготовления и доставки Товара, тары, упаковки и маркировки входит в стоимость Товара по настоящему Договору.

4.5.      Цена Товара на период действия настоящего Договора является фиксированной и пересмотру не подлежит.

4.6.      Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Право собственности и риски

5.1.      Право собственности на поставленный Товар переходит от Исполнителя к Заказчику с момента принятия Товара Заказчиком по товарной накладной.

5.2.      Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит с Исполнителя на Заказчика с момента перехода права собственности.

6.1.      За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

6.2.      Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, выплачивает другой Стороне пени в размере ___% от суммы неисполненного (ненадлежащим образом исполненного) обязательства, за каждый день просрочки исполнения обязательства, но не более ___% от просроченной суммы.

6.3.      Для целей применения ответственности по Договору учетная ставка банковского процента принимается равной __%.

6.4.      Уплата пени в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательства не освобождает Стороны от исполнения обязанностей по Договору.

6.5.      Исполнитель несет ответственность за качество, комплектацию и количество поставляемого Товара, а также за недопоставку Товара.

6.6.      Исполнитель несет ответственность за все возможные убытки и расходы, понесенные Заказчиком, связанные с ненадлежащим заполнением или незаполнением, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, первичной бухгалтерской документации, связанной с продажей Товара.

6.7.      В случае если Исполнитель не исполняет в установленный настоящим Договором срок обязанность поставить Товар Заказчику, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или частично.

7.1.      Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров.

7.2.      Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии — _____ календарных дней с даты получения претензии.

7.3.      В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной на рассмотрение Арбитражного суда ____________________.

Обстоятельства непреодолимой силы

8.1.      Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.

8.2.      Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.3.      Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

8.4.      Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в порядке, установленном пунктом 9.3. настоящего Договора.

9.1.      Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до  «___»  __________  201__ года включительно. В отношении взаимных расчетов, иных обязательств Сторон, вытекающих из настоящего Договора, Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9.2.      Настоящий Договор может быть прекращен или расторгнут досрочно (кроме случая, предусмотренного пунктом 7.3. настоящего Договора), изменен или дополнен только по взаимному согласованию сторон. Изменения и дополнения в Договор должны быть оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

9.3.      Заказчик в соответствии со ст. 310, п.3 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора (обязательств по настоящему Договору) в полном объеме или частично, при условии оплаты Исполнителю фактически поставленного и принятого Товара. В случае отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора в соответствии с настоящим пунктом, Договор следует считать измененным или расторгнутым с момента получения Исполнителем письменного уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения Договора не предусмотрен в уведомлении Заказчика. Об одностороннем отказе от исполнения Договора Заказчик должен предупредить Исполнителя письменно не менее, чем за __ (________) дней до предполагаемой даты отказа Заказчика от исполнения Договора.

Заключительные положения

10.1.    В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса, банковских или иных реквизитов, она обязана в течение __ (_____) рабочих дней со дня возникновения изменений письменно известить другую Сторону.

10.2.    Условия настоящего Договора имеют обязательную одинаковую силу для Сторон и могут быть изменены только по взаимному согласию Сторон с обязательным составлением письменного документа.

10.3.    В случае внесения изменений или дополнений в Договор по инициативе Заказчика, последний обязан предупредить Исполнителя за ____ дней до внесения изменений и согласовать их в письменном виде.

10.4. При расторжении Договора Стороны принимают все исполненное по нему на дату получения предупреждения о расторжении Договора, составляют акт сверки расчетов и в случае выявления по Договору задолженности какой-либо из его Сторон на дату подписания акта, она должна быть погашена до момента расторжения Договора.

10.5.    Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам свои полномочия по настоящему Договору без письменного согласия другой Стороны.

10.6.    В остальном, что не оговорено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.7.    Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.8.    Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.9.    К настоящему Договору прилагается:

Приложение №1 – Спецификация по пошиву и поставке форменной одежды;

Приложение №2 – Калькуляция на поставку форменной одежды.

Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон

к Договору поставки №_____

от « ___ »  __________  201__ года

по пошиву форменной одежды для ___________________

Адреса доставки:     ______________________________________________

Приложение №2

на поставку форменной одежды для _____________________

Покупатель: _____________________________________________ (ИНН  ____________)

Поставщик:  _____________________________________________ (ИНН_____________)

Сумма прописью:     __________ (_________________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС по ставке 18% – __________ (_______________________________

__________________________) рублей ___ копеек.

Как скачать документ?

Дождаться загрузки ссылок для скачивания, они очень скоро появятся на этом месте

Не забудьте «Сказать спасибо», ваш голос помогает формировать нам рейтинг документов

Договор-образец.ру — это база из более чем 5 тысяч типовых образцов договоров и документов, ежедневное обновление и большое сообщество, объединяющее специалистов в юриспруденции. На сайте собраны самые различные договоры, контракты, соглашения, заявления, акты, бухгалтерские и финансовые документы, анкеты, доверенности и многие другие образцы, которые могут потребоваться в жизни каждого человека. Спасибо за ваше участие.Пожалуйста, обратите внимение, что представленный образец документа является типовым, в нем отражены существенные условия, но без учета конкретной ситуации. Если вам нужен индивидуальный документ под вас, то лучше обратиться к квалифицированным специалистам.

Про торги:  Статья 9. Аренда земельных участков из земли сельскохозяйственного назначения

Документы, которые также Вас могут заинтересовать:

Договор № __
оказания услуг по пошиву и поставке специальной одежды

г. ____________                                                                          «___»__________201__ года

_____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ______________________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий  Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Поставщик обязуется изготовить в соответствии с Техническим заданием специальную одежду для работников ___________________ (Приложение № 1) и передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить специальную одежду (далее по тексту – Товар), в ассортименте, количестве и по цене, указанным в Спецификации (Приложение № 2), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Товар поставляется отдельными партиями в сроки, установленные настоящим Договором.

1.3. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара Покупателю на складе Покупателя, расположенного по адресу: _________________________________________, и подписания Сторонами товарной накладной  унифицированной формы ТОРГ-12.

СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ.

2.1. Поставщик обязуется поставить Товар в срок, не превышающий ____ (_________) календарных дней с момента предварительной оплаты Покупателем партии Товара в соответствии с п. 3.2.1. настоящего Договора.

2.2. Поставка Товара осуществляется путем его доставки Поставщиком на склад Покупателя, расположенный по адресу: _________________________________________.

2.3. Поставщик обязан уведомить Покупателя о готовности Товара к доставке на склад Покупателя путем направления соответствующего уведомления по факсу _____________.

2.4. Приемка Товара по количеству, ассортименту, качеству, комплектности и упаковке производится при его вручении Покупателю в соответствии с условиями настоящего Договора, Спецификации и товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12. Если при приемке будет обнаружено несоответствие Товара указанным условиям, Покупатель в течение ___ (________) рабочих дней информирует об этом Поставщика по телефону________________. В течение ___ (_____) рабочих дней после получения претензии Поставщик обязуется за свой счет заменить Товар.

2.5. Товар поставляется в одноразовой упаковке, остающейся в распоряжении Покупателя.

2.6. В случае обнаружения Покупателем скрытых дефектов (недостатков) Товара (которые не возможно установить при обычном осмотре Товара) в течение ___ (_____) рабочих дней с момента передачи Товара и подписания Сторонами товарно-транспортной накладной Покупатель вызывает представителя Поставщика.

2.7. Вызов представителя Поставщика осуществляется в следующем порядке: Покупатель направляет  по факсу и заказным письмом с уведомлением о вручении  — письменное уведомление,  для составления Акта выявленных недостатков. После получения факсимильной копии письменного уведомления, Поставщик направляет Покупателю подтверждение его получения. Подтверждение получения уведомления может быть выражено написанием на уведомлении слов «Получено», Ф.И.О. получившего, даты получения уведомления.

2.8. В случае если в течение 3-х (Трех) рабочих дней с момента получения факсимильной копии уведомления представитель Покупателя не прибыл для составления Акта, Покупатель в одностороннем порядке составляет Акт выявленных недостатков и направляет Поставщику письменную претензию и все документы, подтверждающие поставку Товара. Поставщик обязуется принять к рассмотрению полученную претензию и в течение __ (___) рабоч__ дн__ представить Покупателю письменный ответ на претензию с указанием причин согласия или не согласия с предъявленной претензией. В случае неполучения ответа на претензию Покупатель обращается в Арбитражный суд ______________.

2.9. Признание Поставщиком претензии, связанной с недостатками Товара, является основанием для замены некачественного Товара в течение __ (_____) рабочих дней с момента получения претензии Покупателя, а в случае существенного нарушения требований к качеству Товара, возврата денежных средств в течение __ (______) рабочих дней с момента признания Поставщиком претензии.

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1. Сумма договора включает цену Товара, стоимость доставки, стоимость одноразовой упаковки.

3.2. При этом оплата партии Товара производится Покупателем в следующем порядке:

3.2.1. Аванс в размере ___(______) процентов от цены партии Товара, согласованной Сторонами в Спецификации на партию Товара (Приложение № 2) — в течение __ (_______) банковских дней с даты подписания соответствующей Спецификации на отдельную партию Товара;

3.2.2. Оплата в размере ___ (______) процентов от цены партии Товара, согласованной Сторонами в Спецификации на отдельную партию Товара (Приложение № 2) — в течение __ (_____) банковских дней с момента подписания товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 на отдельную партию Товара.

3.3. Оплата по настоящему Договору производится в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.4. Обязательства Покупателя по оплате Товара (п. 3.2.1, п.3.2.2. настоящего Договора) считаются выполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК.

4.1. Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации ГОСТам, ОСТам, ТУ. На Товар Поставщик предоставляет Покупателю сертификаты соответствия. Вышеуказанные сертификаты предоставляются Покупателю в момент передачи Товара Поставщиком. В случае отсутствия указанных документов Покупатель вправе отказаться от приема Товара.

4.2. На Товар Поставщик устанавливает гарантийный срок, равный ___ (________) месяцев с момента передачи Товара и подписания Сторонами товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 — срок, в течение которого Товар пригоден к использованию для целей, для которых Товар такого рода обычно используется.

4.3. В течение гарантийного срока Покупатель вправе предъявить к Поставщику требования, связанные с недостатками Товара. Предъявление требования осуществляется путем направления Поставщику претензии.

4.4. Признание Поставщиком претензии является основанием для замены Товара.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. В случае нарушения Сторонами условий настоящего Договора, они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара, Покупатель вправе требовать с Поставщика уплаты пени в размере ____% от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

5.3.  В случае нарушения Покупателем своих обязательств по оплате Товара, Поставщик вправе требовать с Покупателя уплаты пени в размере ____% от неуплаченной суммы за каждый день задержки платежа.

5.4. За нарушение сроков  замены Товара (п. 2.9. Договора) Покупатель вправе  требовать с Поставщика уплаты пени в размере ____% от стоимости Товара, не соответствующего условиям настоящего Договора, за каждый день задержки замены Товара.

5.5. Уплата пеней не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему Договору в полном объеме.

5.6. В случае, когда Поставщик, получивший сумму перечисленной предварительной оплаты в соответствии с п. 3.2.1. Договора, не исполняет обязанность по передаче Товара более чем на __ (____) дней от срока, установленного в п. 2.1., или отказывается передать Товар, Покупатель вправе требовать возврата суммы перечисленной оплаты за не переданный Товар и отказаться от поставки. В этом случае расчеты должны быть осуществлены Сторонами в течение __ (_____) рабочих дней с момента получения Поставщиком претензии Покупателя.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

6.2. В качестве обстоятельств непреодолимой силы Стороны признают в частности: стихийные  бедствия,  такие  как  землетрясения, наводнение, карантин,  эпидемии,  катаклизмы, военные  действия  или  любое действие,  связанное  с  военным   приготовлением, условия, вытекающие из состояния войны, независимо  от того, имелось ли или  нет  объявление войны, революции, бунты, гражданские  волнения, акты терроризма, реквизиция, мобилизация, любые действия вооруженных сил, гражданская война, эмбарго, любое распоряжение, решение властей или отсутствие или задержка административных или правительственных  решений, пожары, взрывы, саботаж или любое препятствие, иные обстоятельства.

6.3. Об обстоятельствах непреодолимой силы Сторона, оказавшаяся затронутой такими обстоятельствами, должна уведомить другую Сторону в срок, не превышающий __ (________) календарных дней после возникновения таких обстоятельств. Сторона, затронутая указанными обстоятельствами, должна  подтвердить их возникновение в установленном порядке путем предоставления документов, выданных государственными органами или другими компетентными  организациями.

6.4. В случае  наступления обстоятельств непреодолимой силы срок  исполнения Сторонами своих обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. В случае, если форс-мажорные обстоятельства  будут продолжаться  более __ (_______) месяц__, Стороны встретятся, чтобы обсудить необходимые  меры по дальнейшему исполнению договорных обязательств, однако, в случае, если  в течение последующего  месяца Стороны не достигнут  взаимоприемлемого  решения, любая из Сторон вправе  в одностороннем  порядке расторгнуть Договор. В этом случае ни одна из Сторон  не вправе  требовать от другой  Стороны  возмещения убытков.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Споры и разногласия, которые могут  возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут  разрешаться путем переговоров между Сторонами.

7.2. В случае не достижения соглашения в процессе переговоров и невозможности разрешения спора, все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат  разрешению в Арбитражном суде ______________.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих  обязательств по Договору.

8.2. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен по письменному соглашению Сторон, совершенному в письменной форме и подписанному надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.

8.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по письменному соглашению Сторон.

8.4.  Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах — по одному экземпляру у каждой стороны.

Юридические адреса и реквизиты сторон

к Договору №___________

от «___» _____________ 201_ года

ИТОГО:  __________ (_____________) рублей __ копеек, включая НДС 18% — _________ (_______________) рублей _____ (__________) копеек.

Загрузка документа «Договор на пошив костюма»

Имя файла документа: dogovor-na-poshiv-kostyuma

Доступные форматы скачивания: .doc, .pdf

Размер текстовой версии файла: 16,3 кб

Особенности оформления договора

Договор оказания услуг по пошиву и поставке форменной одежды имеет следующие особенности:

  • Продавец, заключающий договор оказания услуг по пошиву и поставке форменной одежды, должен осуществлять предпринимательскую деятельность (пошив одежды).
  • Покупатель в договоре оказания услуг по пошиву и поставке форменной одежды не обязательно должен быть субъектом предпринимательской деятельности, но не может быть потребителем.

ВАЖНО. При заключении договора сторонами может быть определен конкретный срок и график поставки — ст. 508 ГК РФ, приложением к названному договору является спецификация и калькуляция одежды.

Договор оказания услуг по пошиву форменной одежды

Законодатель четко определил официальное понятие договора поставки, содержится в ст. 506 ГК РФ. Договор заключается между поставщиком и покупателем продукции, договором поставки предусмотрено, что продавец – поставщик, который занимается соответствующей предпринимательской деятельностью, берет на себя обязанность передать в определенный срок производимый товар покупателю, который использует его в целях, не связанных с его потреблением.

ВАЖНО. Поскольку при заключении договора оказания услуг по пошиву и поставке форменной одежды осуществляется ее продажа и данный договор относится к разновидности купли-продажи, то к его содержанию предъявляются такие же требования. Для соблюдения всех существенных условий договора, лучше заполнять уже готовый бланк.

Договор оказания услуг по пошиву и поставке форменной одежды должен содержать общие существенные условия:

  • Предмет договора поставки.
  • Условия, которые перечислены в ГК РФ для данного вида договора (поставки).
  • Условия, которые определены одной из сторон, как необходимые для того, чтобы составить соглашение.
Про торги:  Ооо нзмп официальный сайт

Договор на оказание услуг по пошиву и поставке форменной одежды

Договор поставки содержит подписи поставщика-продавца и покупателя или их представителей по доверенности. Договор вступает в силу с даты подписания, право собственности на одежду возникает с момента передачи товара покупателю — ст. 223 ГК РФ, договор остается у каждой из сторон, по 1 экземпляру.

Договор бытового подряда по пошиву одежды

г. _____________                                                                      «___» __________ 20__ г.

Индивидуальный предприниматель _____________, паспорт: серия _____, N _______, выданный ____________, свидетельство о государственной регистрации N ______ от «__»_________ ___ г., наименование зарегистрировавшего его органа: _______________, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________ (должность, Ф.И.О.), с одной стороны, и гражданин ______________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик»,  личность  удостоверяется  паспортом:   _______ ____________,  выданным __ ___________ 20__ года ОВД г. _____________, код подразделения __________, проживающий по адресу: ___________________ область, г. _____________, ул. ________________ дом __ кв. __ , заключили настоящий договор бытового подряда (далее — «Договор»),  на следующих условиях:

1.1. Исполнитель обязуется в срок _________ со дня заключения настоящего договора произвести пошив ______________ (указать наименование вещи), а заказчик обязуется принять и оплатить результат работы.

1.2. Заказчик предоставляет Исполнителю необходимый для пошива материал _____________ (указать кол-во, цвет, стоимость и др. индивидуализирующие признаки).

1.2.1. Материал предоставляется Исполнителю в _______ (указать конкретную дату).

1.3. Исполнитель не вправе привлекать к исполнению своих обязанностей других лиц.

ЦЕНА РАБОТЫ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Стоимость работ составляет ______ (__________) рублей, включая НДС в размере ____ (__________) рублей (либо НДС не облагается в связи с _______________).

2.1.1. Работы оплачиваются в следующие сроки и в следующем порядке: _____________________________________________________________________________.

2.2. Работы принимаются на основании акта их приемки в срок _______ дней.

3.1. Исполнитель обязан предоставлять Заказчику для ознакомления:

  • правила бытового обслуживания населения Российской Федерации;
  • адрес и телефон подразделения по защите прав потребителей органа местного самоуправления, если такое подразделение имеется;
  • образцы договора в (квитанций, иных документов) об оказании услуг (выполнении работ);
  • образцы (модели) изготавливаемых изделий, альбомы и журналы с моделями изделий и т.п.;
  • перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также перечень льгот, предоставляемых при оказании услуг (выполнении работ) в соответствии с федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

3.2. Исполнитель обязуется:

3.2.1. После передачи ему материала обеспечить правильное его использование и сохранность.

3.2.2. Предупредить Заказчика в срок ____ дней о непригодности или недоброкачественности переданного ему материала.

3.2.3. Своевременно предупредить заказчика о необходимости превышения указанной в договоре бытового подряда цены работы в связи с необходимостью в проведении дополнительных работ.

3.2.4. Предупредить Заказчика о возможных неблагоприятных для Заказчика последствиях выполнения его указаний о способе выполнения работы.

3.2.4.1. Исполнитель, не предупредивший Заказчика об указанных обстоятельствах либо продолживший выполнение работы (оказание услуги), не дожидаясь истечения предусмотренного в Договоре срока, а при его отсутствии — разумного срока для ответа на предупреждение, или несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении выполнения работы, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

3.2.5. В случае полной или частичной утраты (повреждения) материала (вещи), принятого от Заказчика — в 3-дневный срок заменить его однородным материалом аналогичного качества и по желанию потребителя изготовить изделие из однородного материала в разумный срок, а при отсутствии однородного материала аналогичного качества возместить Заказчику двукратную цену утраченного (поврежденного) материала, а также расходы, понесенные Заказчиком.

Исполнитель освобождается от ответственности за полную или частичную утрату (повреждение) материала, принятого им от Заказчика, если Заказчик предупрежден Исполнителем об особых свойствах материала, которые могут повлечь за собой его полную или частичную утрату. Незнание Заказчиком особых свойств материала (вещи) не освобождает его от ответственности.

3.2.6. В случае если Заказчик не придет за результатом работ в срок, указанный в настоящем договоре — послать письменное предупреждение о том, что результат работы будет реализован по истечении _____ месяцев со дня отправления извещения.

3.2.7. В случае остатка неизрасходованной части материала — вернуть ее Заказчику либо уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося неизрасходованного материала.

3.2.8. Предоставить Заказчику достоверную и необходимую информацию о предлагаемой работе, а также сообщить при сдаче работы Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного использования результата работ.

3.3. Исполнитель вправе:

  • не приступать к работе, приостановить ее, если Заказчик нарушает свои обязанности по настоящему договору бытового подряда, а также потребовать возмещения убытков;
  • удержать результат работы, остаток неиспользованного материала при неисполнении Заказчиком обязанности уплатить предусмотренную договором цену работы;
  • в случае недостижения результата работы или если результат оказался с недостатками, делающими его непригодным для использования по причине недостатков предоставленного Заказчиком материала, потребовать оплаты выполненной им работы;
  • при обнаружении недостатков работы, за которые он отвечает, вместо устранения этих недостатков безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

3.4. Заказчик вправе:

3.5. Заказчик обязуется:

  • предоставить Исполнителю всю необходимую информацию о желаемом результате работы;
  • принять результат работы в срок, предусмотренный настоящим договором;
  • известить Исполнителя в срок _______ дней об обнаруженных недостатках работы, которые не могли быть выявлены при обычном способе приемки;
  • предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы.

4.1. Заказчик отвечает за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц.

4.2. В случае нарушения установленных сроков начала, и окончания работ Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере ___% цены выполнения работы.

Если Исполнитель своевременно не приступил к выполнению работы или во время ее исполнения станет очевидным, что она не будет выполнена в срок, а также в случае просрочки выполнения работы Заказчик вправе по своему выбору:

  • отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков;
  • назначить Исполнителю новый срок, в течение которого он должен приступить к работе;
  • поручить выполнение работы другому лицу за счет Исполнителя;
  • потребовать уменьшения вознаграждения за работу.

4.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работы до ее приемки Заказчиком несет Исполнитель.

4.4. В случае ненадлежащего выполнения или невыполнения работы возмещение убытков и уплата неустойки не освобождают Исполнителя от исполнения обязательства в натуре.

При этом Заказчик вправе по своему усмотрению:

  • отказаться от исполнения договора бытового подряда и потребовать возврата уплаченной денежной суммы;
  • потребовать соразмерного уменьшения цены;
  • потребовать соразмерного устранения недостатков работы;
  • потребовать возмещения расходов на устранение недостатков работы своими силами или с помощью третьих лиц.

4.5. Согласно настоящему договору установлен следующий гарантийный срок на результат работы: ___________.

5.1. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Исполнителю часть установленной настоящим договором цены пропорционально части работы, выполненной Исполнителем, и возместив Исполнителю убытки, причиненные прекращением договора бытового подряда.

5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем настоящего договора.

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик, несмотря на предупреждение Исполнителя о невозможности использования материала, предоставленного Заказчиком, или о других обстоятельствах, грозящих прочности и годности результатов работы или создающих невозможность ее завершения в срок, не заменит негодный материал и не примет других необходимых мер для устранения таких обстоятельств.

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик не представит в срок, указанный в настоящем договоре, материал Исполнителю, воспрепятствует исполнению договора Исполнителем или при наличии иных обстоятельств, свидетельствующих о том, что исполнение обязанностей Заказчиком не будет произведено в установленный договором бытового подряда срок.

6.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой  силы,  находящихся вне разумного предвидения и контроля сторон, стороны освобождаются от ответственности по обязательствам,  связанным с полным или частичным  неисполнением настоящего  договора на время действия таких обстоятельств либо их последствий.

6.1.1. Понятие форс-мажорных обстоятельств определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Стороны обязуются сообщать друг другу в течение семи календарных дней со дня наступления события о наступлении  и  прекращении  форс-мажорных  обстоятельств, о предполагаемых сроках  их  действия  в письменном виде за подписью уполномоченных на это лиц.

6.3. Сторона,  для которой создались форс-мажорные обстоятельства, обязана предпринять все зависящие  от нее действии с целью уменьшения нанесенного таким обстоятельствами ущерба для обеих сторон, а в случае непринятия необходимых мер по сохранению любых ценностей,  находящихся  в  распоряжении  сторон  обязана покрыть эти убытки другой стороне.

6.4. Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено торгово-промышленной палатой Российской Федерации или другим официальным органом.

7.1. Договор бытового подряда заключён в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

7.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из Договора, должна быть подтверждена Сторонами в форме дополнительных соглашений к Договору. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными представителями Сторон.

7.3. Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по договору бытового подряда третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.

7.4. Ссылки на слово или термин в Договоре в единственном числе включают в себя ссылки на это слово или термин во множественном числе. Ссылки на слово или термин во множественном числе включают в себя ссылки на это слово или термин в единственном числе. Данное правило применимо, если из текста Договора не вытекает иное.

7.5. Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не могут составлять тайну лица, содержание Договора, а также все документы, переданные Сторонами друг другу в связи с Договором, считаются конфиденциальными и относятся к тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны.

7.6. Для целей удобства в Договоре под Сторонами также понимаются их уполномоченные лица, а также их возможные правопреемники.

7.7. Уведомления и документы, передаваемые по Договору, направляются в письменном виде по следующим адресам:

7.7.1. Для Заказчика: ______________________________________________________.

7.7.2. Для Исполнителя: ___________________________________________________.

7.8. Любые сообщения действительны со дня доставки по соответствующему адресу для корреспонденции.

7.9. В случае изменения адресов, указанных в п. 7.7. Договора и иных реквизитов юридического лица одной из Сторон, она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней уведомить об этом другую Сторону, при условии, что таким новым адресом для корреспонденции может быть только адрес в г. ___________, _______________ область, Российская Федерация. В противном случае исполнение Стороной обязательств по прежним реквизитам будет считаться надлежащим исполнением обязательств по Договору.

7.10. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами и вытекающие из настоящего договора бытового подряда или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров. В случае невозможности путем переговоров достичь соглашения по спорным вопросам в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения письменной претензии, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.11. Условия Договора бытового подряда обязательны для правопреемников Сторон.

Оцените статью
ТЭК Торги